Образец ремонт квартиры: Страница не найдена

Образец договора на ремонт (отделку) квартиры

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ № ______

г. Москва

«___»_________________ 2020 г.

________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Приложении №1 к настоящему договору , являющемуся его неотъемлемой частью, в установленный договором срок на объекте по адресу:

________________________________________________________________________________________________

(местонахождение объекта работ)

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в Приложении №1 к настоящему договору, собственными силами с использованием материалов Заказчика.

1.3. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность.

1.4. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену.

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой, в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору.

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору.

3.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ.

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

4.1. По соглашению сторон Подрядчик может принять на себя обязанность полностью или частично обеспечить Заказчика необходимыми Черновыми материалами, указанными в Приложении №2.

4.2. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за качество и обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить, указанные в Приложении №1, работы качественно и в срок силами квалифицированных работников, имеющих право на работу в соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. При выполнении работ обеспечить выполнение установленных правил техники безопасности.

5.1.3. При выполнении работ в отсутствие на объекте Заказчика не допускать нахождение на объекте посторонних лиц.

5.1.4. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов в течение 5 рабочих дней, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта

5.1.5. Осуществлять по завершении работ поверхностную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

5.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5.1.7. Своевременно за 3 дня предупреждать Заказчика о возможности нарушения технологического процесса (в том числе в связи с отсутствием материалов).

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего договора Заказчик обязуется:

6.1.1. Предоставить, в установленные договором сроки, объём работ согласно Приложению №1 к настоящему договору.

6.1.2. Обеспечить строительную готовность объекта и отдельных видов работ для производства Подрядчиком порученных ему по договору работ не позднее дня начала работ.

6.1.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6.1.4. Обеспечить Подрядчика Чистовыми материалами, указанными в Приложении №3, необходимыми для производства работ, указанных в Приложении №1 к настоящему договору.

6.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

 

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Заказчик приступает к приемке выполненных работ (или этапа работ) по факту получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

7.2. Сдача выполненных работ (или этапа работ) Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. В случае отказа одной из сторон подписать акт в нем делается пометка об этом и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суде.

 

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков, которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами; обязан их устранить за свой счет в течение 28 дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

 

9. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

9.1. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании акта сдачи–приемки выполненных работ в соответствии с объемами работы и стоимостью каждого этапа работы.

9.2. Оплата каждого этапа работы производится в пятидневный срок после подписания акта сдачи- приемки каждого этапа работы. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику.

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период.

10.2. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную оплату в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

10.3. В случае обнаружения в ходе выполнения Договора скрытых дефектов или работ, не учтенных в Договоре по объективным причинам не по вине Подрядчика, Подрядчик имеет право потребовать заключения дополнительного соглашения на данные работы или прекращения договорных взаимоотношений с полной компенсацией произведенных затрат. При заключении соглашения на дополнительные работы, по согласованию с Подрядчиком, сроки окончания работ увеличиваются на период проведения дополнительных работ.

 

11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам, если он возник по его вине в ходе выполнения работ по настоящему Договору, а также в период гарантийной эксплуатации объекта вследствие дефектов, вы званных результатом выполненных им работ.

11.2. В случае задержки в технологическом процессе проведения работ по вине Заказчика (в том числе в связи с отсутствием Чистовых материалов), срок выполнения работ Подрядчиком по настоящему договору продлевается, о чем составляется и подписывается Сторонами дополнительное соглашение к настоящему договору.

11.3. Подрядчик несет ответственность за порчу материалов и имущества Заказчика на время проведения ремонта. Подрядчик обязан оплатить испорченные материалы/имущество согласно платежным документам.

 

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

 

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

13.1. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

13.1.1. Предоставления Заказчиком материалов, которые нельзя использовать без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены.

13.1.2. Задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы более чем на 5 дней, если выполнение объема работ предполагает два и более этапов.

13.1.3. При расторжении договора по инициативе одной из сторон, Подрядчик обязан передать Заказчику результаты незавершенной работы, а Заказчик обязан компенсировать Подрядчику произведенные затраты.

 

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

14.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

14.3. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, наводнений, военных действий, гражданских беспорядков, изменений законодательных актов РФ) или иных обстоятельств, находящихся вне объективного контроля сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на изменение условий исполнения настоящего Договора. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельств. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна при наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы немедленно известить об этом другую сторону в письменной форме.

14.4. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

 

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик __________________________________   Подпись Заказчика ________________ / _____________ М.П.

Подрядчик __________________________________   Подпись Подрядчика ________________ / _____________ М.П.

 

Приложение №1

СМЕТА НА РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________2020 г.

 

Приложение №2

СМЕТА НА РАСХОДНЫЕ (ЧЕРНОВЫЕ) МАТЕРИАЛЫ

Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________2020 г.

Приложение №3

ПЕРЕЧЕНЬ ЧИСТОВЫХ (ОТДЕЛОЧНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________2020 г.

 

Договор подряда на ремонт квартиры, образец договора по ремонту квартир

Договор подряда №_____

 

г. Москва

«        »                      201    г.

 

_______________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________с другой стороны, заключили настоящий

Договор о нижеследующем:

Предмет договора.

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы, согласно прилагаемой смете по адресу:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.2 Работы выполняются из материалов Заказчика.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик обязуется подготовить помещение в течение______дней с момента подписания настоящего договора.
2.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить работу Подрядчику после выполнения каждого этапа работ, согласно прилагаемой сметы.
2.3. Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее_____дней с момента готовности помещения и наличия строительных материалов.
2.4. Заказчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, оплатить выполненные работы.
2.5. Подрядчик обязуется закончить работы не позднее  «        »                      201    г.
2.6. Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.
2.7. Подрядчик дает гарантию на выполненные работы согласно сметы сроком на 1 год.

3. Порядок расчетов.

3.1. Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполнения отдельных этапов работ согласно прилагаемой сметы.

4. Срок действия договора.

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

5. Порядок разрешения споров.

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Изменение условий договора.

6.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

7. Прочие условия договора.

7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон.

 

Подрядчик: _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

Заказчик: _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

 

Договор на ремонт квартиры

Какие вопросы стоят перед человеком, который собирается нанять работников для выполнения ремонтных работ в его квартире?

• выполнение работ в установленные сроки, 
• выполнение всего перечня необходимых работ, 
• качество выполненных работ.
• беспокоят гражданина, желающего произвести ремонт в квартире и вопросы удорожания, он хочет, чтобы цена, которая была названа в начале, не выросла в несколько раз из-за того, что какие-то работы не были учтены, но являются необходимыми для нормальной эксплуатации отремонтированного помещения. 
• важны также и вопросы ответственности, ведь ремонтные работы зачастую могут быть связаны с сантехническим оборудованием, а некачественно выполненные сантехнические работы могут повлечь ряд неприятных последствий, в том числе связанных с причинением вреда имуществу третьих лиц и компенсацией ущерба. 

Как же обезопасить себя? Наш главный совет, подойти внимательно к процессу заключения договора на ремонт квартиры на первом этапе. Первое на что следует обратить внимание, субъекты договора. Заказчиком по договору будете выступать Вы, подрядчиком будет именоваться то лицо, которое будет осуществлять ремонтные работы. По сути, это то лицо, которое будет компенсировать вам ущерб в случае, если что-то пойдет не так. Поэтому рекомендуем внимательно отнестись к тому, кого вписывать в договор в качестве подрядчика. Если это юридическое лицо следует проверить его документы: свидетельство о регистрации юридического лица, устав, документ, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор. Обратите внимание на адрес фирмы, уточните, находится ли там офис фирмы. Если это физическое лицо и работник один, то заключая договор с ним, впишите все его паспортные данные, место регистрации, место жительства, сфотографируйте паспорт. Если подрядчиков несколько, заключайте договор со всеми, так больше шансов получить компенсацию, если вам будет причинен ущерб, ведь когда на стороне подрядчика выступает несколько лиц они несут ответственность солидарно.

Следующий раздел договора: Предмет договора. Если работ немного, то перечислите их в договоре, но обязательно укажите стоимость каждого вида работ и объем работ. Если же перечень работ широк – делайте приложение – смету работ. Возможно, вам предложат выполненную в программе смету, изучите ее внимательно, обратите внимание на то, чтобы были указаны реальные объемы работ, то есть соответствующие размерам ваших помещений. Если пол комнаты 15м2, то и покрытие кладется именно на данный объем. Будьте внимательны, очень часто завышение цен идет за счет не точно вымеренных данных. Указывая цену работ, напишите, что она твердая и изменению не подлежит. Желательно осметить каждый вид работ, указав цены за разные работы отдельно.

Крайне важны сроки работ. Данный пункт обязательно должен присутствовать в договоре на ремонт квартиры и для того, чтобы вы знали точно, когда сможете смело заселиться в отремонтированную квартиру, а также и для того, чтобы договор считался заключенным, ведь срок – существенное условие договора подряда, если вы не согласовали сроки, ваш договор не заключен. Срок должен быть указан в начальной и конечной датах. Если объем работ велик и планируется промежуточная приемка и оплата работ – сделайте календарный план работ, выделив этапы.

Материал для выполнения работ. Очень важно обсудить вопрос снабжения работ материалом и строительными инструментами. Мы советуем вам до заключения договора на ремонт квартиры заставить своих работников сделать полный перечень материалов и строительных инструментов, которые будут приобретаться за ваш счет. Вас могут потом поставить перед фактом о том, что покупались какие-то мелкие не значительные вещи, которые в итоге выльются вам в существенное удорожание работ. Итак, делаем перечень материалов и инструмента приложением, пишем в договоре, что подрядчик гарантирует, что данный перечень является исчерпывающим и ничего другого требовать от вас подрядчик не имеет права. Решаем вопрос с закупкой материала, как будет осуществляться закупка материала и доставка до объекта. Когда материалы и инструмент будет привезен на объект, передайте его по акту приема-передачи подрядчику, в данном случае опись материала может заменить копия товарного чека, на котором обе стороны ставят свои подписи. В договоре на ремонт пропищите ответственность Подрядчика за сохранность материала.

Приемка работ. Пропишите обязанность подрядчика письменно извещать вас о готовности очередного этапа работ или результата работ к приемке. Если он уведомит вас устно и вы примете работы, то данное требование о письменном извещении не будет играть значительной роли, порядок не будет нарушен, раз вы приняли работы. Но если же работы не передаются или не выполняются, отсутствие указанного извещения и соответственно подписанных актов станет для вас в суде доказательством того, что работы не выполняются. Следует указать также, что в случае, если у вас есть претензии к качеству работ, то вы указываете это в акте и не подписываете его, а подрядчик в установленный вами срок устраняет ненадлежащее качество работ.

Ответственность за нарушение условий договора. Очень рекомендуем прописать существенный штраф за нарушение сроков выполнения работ, это станет стимулом для подрядчика. Указать, что подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам по вине подрядчика. Также стоит написать, что в случае нарушения условий о качестве работ, заказчик имеет требовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения установленной за работу цены, возмещения своих расходов на устранение недостатков. И наконец, чтобы подстраховаться стоит указать в каком суде будут рассматриваться споры. Выберете суд, который удобен Вам, чтобы потом не быть привязанным к суду по месту жительства подрядчика, особенно если подрядчик иногородний.

Предлагаем Вам для ознакомления образец договора на ремонт квартиры. При этом следует учитывать, что каждый объект требует индивидуального подхода, поэтому для того, чтобы у вас не возникло проблем, рекомендуем проконсультироваться с юристом по вопросу заключения договора ремонт квартиры. Если подрядчик предлагает Вам подписать свой договор, проверьте, чтобы в нем были учтены все вышеперечисленные условия или поручите процесс согласования договора с подрядчиком нашим юристам «Правовая гарантия». Помните, что привлечение юриста для разработки и (или) согласования договора на ремонт квартиры поможет сохранить Ваши деньги и нервы на всех стадиях заключения и исполнения договора на ремонт квартиры.

Позвоните нам и получите свой договор на ремонт квартиры со скидкой 15%.

Чтобы заказать услугу, Вам необходимо заполнить приведенную выше форму обращения. Пожалуйста, постарайтесь описать Вашу ситуацию более детально, это поможет нашему юристу. Наш юрист свяжется с Вами по указанному Вами телефону. Вы также можете получить юридическую консультацию, позвонив по нашим контактным телефонам. Первичная устная консультация будет оказана Вам абсолютно бесплатно.

---

Объявления о ремонте квартир – образец

Здесь вы найдете несколько образцов объявлений о ремонте квартир. Они служат примером для создания вашего собственного объявления с предложением услуг по ремонту помещений под ключ или же отдельных услуг (списком) по реставрации, отделке квартир. Образцы для ремонтных бригад и для самостоятельного мастера.

Каждый из нижеприведенных текстов является самодостаточным, полноценным объявлением. Однако, у вас могут быть уникальные услуги (или ассортимент услуг) по ремонту, не включенные все разом в один образец. В этом случае вы можете объединить несколько нижеприведенных образцов в один и создать свое собственное объявление.

Вариант объявления №1

Ремонт квартир любой сложности

Выполняем ремонты от эконом-класса до класса люкс:

• Демонтаж и перепланировка помещения
• Отопление, кондиционирование, вентиляция
• Электрика, сантехника
• Укладка линолеума, паркета, ламината, плитки
• Монтаж натяжных потолков

При заказе ремонта квартиры по дизайн-проекту, дизайн-проект в подарок.

Телефон: +7(911)000-00-00 (с 8:00 до 21:00)

Контактное лицо: Иванов Иван Иванович

Вариант объявления №2

Бригада русских мастеров с большим опытом работы, выполнит качественный ремонт квартиры, дома, офиса.

Выезд специалиста для консультации, замера, составления сметы – бесплатно!

О нас:

• Опыт работы = 13 лет
• Работаем без наценок и скрытых платежей
• Составляем договор на выполнение работ
• Даем гарантию на выполненные работы
• Оплата поэтапно
• Доводим до конца все начатые работы
• Работаем быстро и качественно
• Работаем с любыми материалами (отечественными и зарубежными)
• Скидки
• На работы под ключ – большие скидки (15%)

Мы выполним:

• Любые виды отделочных работ
• Капитальный, косметический, евро ремонт, ремонт под ключ, ремонт офиса
• Ремонт ванной комнаты, санузла, туалета
• Ремонт кухни, гостиной, спальни, детской и т.д.
• Выравнивание стен цементно-песчаными, гипсовыми смесями (различных производителей)
• Шпатлевка, грунтовка стен, потолков, откосов
• Оклейка обоев (флизелиновые, виниловые, стекловолокно, фотообои, линкруста, классические бумажные, жидкие, бамбуковые, текстильные, под покраску, джут, рельефные обои)
• Малярные работы (покраска стен, потолков)
• Настил напольных покрытий (паркет, ламинат, линолеум, плитка, ковролин)
• Теплые полы
• Стяжка полов, выравнивание полов
• Монтаж стен, потолков, арок из гипсокартона
• Укладка плитки на стены (керамика, гранит, мрамор), кафель в ванной
• Устройство кухонных фартуков
• Укладка декоративного камня
• Отделка и утепление балкона
• Электромонтажные работы
• Сантехнические работы

Телефон: +7(888)000-00-00 (с 10:00 до 22:00)

Контактное лицо: Васильев Василий Васильевич

Вариант объявления №3

Мастер на все руки (мастер на час) – все районы

Цены приемлемые!

Звоните и убедитесь – точно дешевле.

Всё что не можете или не хотите делать сами – мы сделаем за вас.

Опытный мастер с напарником (частники) выполнят все качественно и в срок.

Мастер по мелкому ремонту:

• Электрика
• Сантехника
• Сварочные работы
• Плотницкие и другие отделочные работы

А также – все работы по дому:

• Сборка и разборка мебели
• Полная установка кухонь
• Фартуки из стекла с печатью на стекле и не только

Ремонт начнем и закончим – не бросаем недоделанную работу. Звонки принимаются круглосуточно. Мастера всегда трезвые. Цены без лишних накруток.

Телефон: +7(900)000-00-00 (круглосуточно)

Контактное лицо: Петров Петр Петрович

Вариант объявления №4

Мастер на час (домашний мастер-универсал)

Предлагает услуги по ремонту, отделке квартир и другие работы по дому:

• Видеонаблюдение (все виды работ)
• Замена и ремонт розеток и выключателей
• Замена лампочек
• Замена автоматов в электросчетчике
• Замена и ремонт смесителей
• Замена или установка фильтров очистки воды
• Установка креплений под видео/аудио технику
• Установка и демонтаж (снятие) люстр, бра
• Установка и замена точечных светильников
• Установка и подключение встраиваемой бытовой техники
• Установка, сборка и подключение душевых кабин
• Установка и подключение посудомоечных машин
• Установка и подключение стиральных машин
• Установка и подключение электрических плит
• Установка и подключение кухонных вытяжек
• Ремонт или замена звонка входной двери
• Ремонт электропроводки
• Прокладка телевизионного кабеля
• Подключение электроприборов
• Замена унитаза, установка унитаза
• Замена труб
• Замена и установка батарей
• Установка счетчиков (учета электричества и воды)
• Замена ванны
• Установка, демонтаж, крепление карнизов
• Сборка мебели, установка кухни
• Подключение и установка плиты
• Установка мойки, раковины (+ все работы по монтажу и демонтажу мойки и раковины)
• Настил линолеума, ламината
• Сварочные работы
• Любые физические работы: уборка и вывоз мусора, офисные и квартирные переезды, демонтаж старых конструкций (офисных и квартирных)

Это и многое другое вы сможете легко получить, позвонив по телефону:

+7(000)000-00-00 (с 9:00 до 23:00 ежедневно)

Контактное лицо: Сидоров Сидор Сидорович

Вариант объявления №5

Бригада мастеров с опытом работы более 10 лет предоставляет все виды ремонтно-отделочных работ. Выполняем качественно и по разумным ценам, частичный или полный ремонт квартир. А также: ремонт коттеджей, кафе, баров, ресторанов, офисов и др. коммерческих помещений под ключ.

Наши услуги:

• Шпатлевка стен, штукатурка, покраска, оклейка обоев
• Циклевка, евро циклевка, лакировка паркета
• Укладка линолеума, ковролина, ламината, паркетной доски, установка плинтусов
• Ремонт ванных комнат/санузлов под ключ
• Электромонтажные и сантехнические работы
• Демонтаж, вывоз мусора, помощь в приобретении и доставке стройматериалов

Гарантированное качество, разумные цены. Оплата работ по факту выполнения (поэтапно). Консультация и составление сметы – бесплатно. Всю финансовую отчетность предоставляем в полном объеме. Предоставляем до 30% скидки на стройматериалы. Предоставим договор. Гарантия 5 лет. Во всех районах Месопотамии (тут написать свой город и районы города).

Пользуйтесь услугами профессионалов.

Телефон: 8(000) 000-00-00 (с 09:00 до 21:00)

Вариант объявления №6

Ремонт квартир в Москве и МО

Красивый, качественный и недорогой ремонт любой сложности без головной боли и бесконечного высасывания денег.

Что предлагаем:

• Работаем под ключ (от проекта до финишной отделки квартиры)
• В бригаде есть опытный дизайнер, способный сделать качественный дизайн-проект
• Чем больше объем – тем дешевле будет ремонт
• Скидки на стройматериалы
• Работаем в любое время без выходных
• Предварительная оценка стоимости ремонта возможна по телефону (при условии предоставления информации об объеме работ и перечне услуг)
• Работаем по официальному договору, с гарантией на работы до 5 лет
• Работаем добросовестно, честно и доброжелательно

Телефон: 8(000) 000-00-00 (с 10-22 без выходных)

Вариант объявления №7

Ремонт квартир в г. Лесной

Предлагаем:

• Ремонт частичный, поэтапный, «под ключ»
• Отделочные работы любой сложности
• Установка дверей (входных и межкомнатных)
• Установка окон
• Демонтаж стен и монтаж новых по вашему проекту
• Выравнивание стен, покраска, оклейка обоев
• Отделка стен камнем, плиткой
• Стяжка пола, наливной пол, теплый пол
• Укладка ламината, паркета, линолеума, ковролина, плитки
• Потолки любой сложности
• Монтаж скрытой и наружной электропроводки
• Замена систем отопления и водоснабжения

Выполняем всю работу качественно и в срок.

На все виды работ даем гарантию 1 год

Помощь в выборе стройматериалов

Работаем по договору и предоплате

Телефон: 8(000) 000-00-00 (09:00 до 20:00)

Вариант объявления №8

Ремонт квартир и офисов без посредников в г. Британик (впишите сюда свой город)

Выполним:

• Выравнивание плоскости потолков, стен, полов
• Укладка плитки на стены и пол
• Оклейка обоев
• Покраска потолков, стен, радиаторов и труб отопления
• Монтаж дверей, плинтусов, ламината, паркетной доски
• Подвесные потолки и стены из гипсокартона
• Электромонтажные и сантехнические работы
• Ванные комнаты «под ключ»

Телефон: 8(000) 000-00-00 (с 10 до 20 без выходных)

Вариант объявления №9

Ремонт квартир в г. Титаник и области

Бригада мастеров из 2 человек тихо, быстро, качественно, спокойно и по оптимальной цене сделает вам ремонт в квартире.

• Оштукатурим стены
• Уложим плитку
• Стяжка полов
• Установим (или демонтируем) перегородки
• Оклеим обои
• Электротехнические и сантехнические работы
• Установим раковины, ванну и унитаз (демонтируем старые)
• Ремонт ванной и туалета «под ключ»
• Предоставим смету, чеки
• Доставим стройматериалы

Оплата поэтапно (по мере выполнения работ). Имеем весь необходимый инструмент. Не имеем вредных привычек. Придем с удовольствием, сделаем быстро, уйдем тихо, вынесем мусор после себя.

Телефон: 7(000)000-00-00 (с 10 до 20, кроме выходных)

Контактное лицо: Харитонов Харитон Харитонович

Вариант объявления №10

Ремонт квартир в г. Компот и области. Все виды работ.

Выполним для Вас современный ремонт с гарантией и страховкой от форс-мажорных ситуаций.

Мы берем на себя все вопросы и задачи, делаем всё вовремя, комплексно и под ключ. Ваша квартира будет восхищать вас самих и ваших гостей.

• Бесплатный выезд мастера и составление сметы
• Честные цены: окончательная сметная стоимость без доплат, переплат, скрытых платежей
• Страхование ремонта
• Контроль на всех этапах строительных работ
• Гарантия качества
• Оплата ремонта поэтапно (по мере готовности работ)

Если остались вопросы, задайте их по телефону: 8(000)000-00-00 (с 10:00 до 20:00)

Вариант объявления №11

Качественный ремонт вашей квартиры

Здравствуйте! Меня зовут Петр Петров. Я – индивидуальный предприниматель, более 15 лет работающий в сфере услуг по ремонту и отделке квартир.

Сейчас нас работает 3 бригады квалифицированных русских мастеров по ремонту квартир и коттеджей «под ключ».

За это время выполнено более 270 ремонтов квартир от косметического до сложного дизайнерского ремонта.

Именно поэтому я могу утверждать, что мы умеем разумно экономить на ремонте и делать его по-настоящему качественно. С нами вы никогда не столкнетесь с халатно выполненной работой и затягиванием сроков.

Преимущества работы с нами:

• Мы – профессиональная команда мастеров с опытом работы более 15 лет
• Выполняем работу точно в сроки, производим любые объемы
• Предоставляем ежедневный отчет о проделанной работе
• Уважительно и вежливо относимся к заказчику, умеем слушать и слышать ваши пожелания
• Работаем недорого и качественно, предоставляем скидки до 20% на стройматериалы
• Мы готовы приехать на замер в день обращения
• Стоимость работ фиксирована и не меняется в процессе ремонта
• Гарантированная отчетность по чекам

Мы гарантируем:

• Выезд профессионала бесплатно
• Составление сметы бесплатно
• Консультация по подбору и расчету стройматериалов
• Полный спектр ремонтных работ
• Заказ материалов со скидкой до 20%
• Решение вопросов со службой ЖКХ
• Собственный транспорт для доставки стройматериалов
• Полная прозрачность цен
• Детальный финансовый отчет о проделанных работах
• Уборка помещений после ремонта
• Гарантия на ремонт 3 года

Мы можем показать вам свои объекты – готовые или в работе

Мы рады поддержать Вас в ремонте вашей квартиры.

Звоните в любое время – я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.

С Уважением Петр Петров.

Телефон: 8(000)000-00-00 (с 08:00 до 21:00 по рабочим дням)

Вариант объявления №12

Сантехник 24 часа

Выполним любые виды сантехнических и электромонтажных работ от простых до самых сложных. В кратчайшие сроки и с гарантией качества.

Наши услуги:

• Выезд сантехника
• Аварийная служба
• Устранение засора
• Канализация
• Водоснабжение
• Отопление
• Разводка водопровода
• Обвязка котлов
• Сборка котельных
• Обвязка сан фаянса
• Устранение течи
• Монтаж любой сложности
• Установка унитазов
• Установка смесителей
• Установка ванной
• Установка душевой кабины
• Установка раковин и моек
• Установка гидромассажных ванн (джакузи)
• Установка инсоляции
• Установка биде
• Установка сложных систем
• Прочистка любой системы
• Демонтаж
• Замена стояков
• Замена полотенце сушителей
• Замена радиаторов
• Подключение стиральных машин
• Установка водонагревателей
• Санузел под ключ
• Установка электроприборов
• Установка розеток
• Установка счетчиков
• Устранение обрыва электросети

Телефон: 8(000) 000-00-00 (круглосуточно)

Вариант объявления №13

Экспресс ремонт

Выполняем все виды работ от демонтажа до декоративной росписи:

• Шпатлевка стен с ошкуриванием поверхности
• Выравнивание стен
• Оклейка обоев
• Покраска стен
• Нанесение фактурной шпаклевки
• Декоративная штукатурка
• Укладка керамической плитки с затиркой швов на стены
• Обшивка стен гипсокартоном
• Обшивка стен вагонкой
• Изготовление декоративной арки
• Монтаж откоса из гипсокартона
• Штукатурка, шпаклевка, окраска откосов
• Устройство перегородок из гипсокартона
• Выравнивание потолка
• Покраска потолка
• Устройство подвесных потолков из гипсокартона
• Поклейка обоев на потолок
• Настил линолеума
• Укладка ламината
• Укладка паркетной доски
• Нанесение лака на паркет
• Укладка напольной керамической плитки
• Установка плинтусов
• Укладка керамической плитки на стены
• Укладка плиточного бордюра
• Укладка плитки на ступени лестниц
• Кухонный фартук
• Подключение мойки
• Демонтаж и подключение раковины
• Подключение сифона слива
• Замена унитаза
• Установка и подключение ванны
• Установка и подключение смесителя
• Замена и подключение счетчиков воды
• Замена стояков
• Установка электро точек и электрооборудования
• Замена и/или установка электро щитка

Мы делаем быстро и качественно. Звоните: 8(000)000-00-00

Наши рекорды:

• 1 комнатная квартира за 12 дней
• 2 комнатная квартира за 20 дней
• 3 комнатная квартира за 26 дней

На сроки ремонта влияют:

• Снос и строительство стен
• Двухуровневые потолки
• Неровные стены и пол
• Утепление и отделка балкона
• Задержки в выборе и поставке материалов и др.

Почему вам выгодно заключить договор с нами:

• Большой опыт работы
• Не берем предоплат
• Показ выполняемых работ в любое, удобное для заказчика, время
• Возможна работа в кредит (оплата кредитной картой)
• Для нас очень важна наша репутация
• Мы сотрудничаем с мебельщиками, потолочниками, кондиционерщиками, оконщиками, дизайнерами
• Если по какой-то причине вы не можете дозвониться или не желаете звонить в позднее время – отправьте SMS-сообщение со словами «Нужен ремонт» и мы свяжемся с вами.

Телефон: 8(000) 000-00-00 (с 10:00 до 20:00, кроме субботы и воскресенья)

Вариант объявления №14

Опытные, вежливые, доброжелательные, вечно трезвые мастера спокойно, квалифицированно и без нервотрепки выполнят ремонт вашей квартиры.

Предоставим весь спектр услуг по ремонту включая реставрационные и нестандартные работы, такие как:

• Художественная роспись стен и потолков (любых помещений)
• Воссоздадим утраченные части уже существующей у вас росписи
• Устройство камина
• Реставрация каминов
• Реставрация лепнины на потолках, стенах и прочих элементах помещения
• Отреставрируем (восстановим и вернем работоспособность) аварийные конструкции
• Законсервируем (приостановим) разрушительные процессы в устаревших элементах помещения
• Реконструируем частично утраченных элементов дизайна помещения
• Уничтожим плесень, соли и другие разрушительные излишества в помещениях
• Отремонтируем сломанное, неисправное, неработающее

Мы имеем:

• Необходимое оборудование
• Необходимую подготовку
• Необходимый опыт реставрационной работы
• Оптимальные цены и готовность индивидуально обсуждать условия предоставления услуг

На все вопросы ответим по телефону: 8(000) 000-00-00 (с 10 до 19 по рабочим дням)

Примечание:

• При составлении или распечатке образца объявления не забудьте вписать ваш номер телефона, изменить имя контактного лица (если решили публиковать в объявлении свое имя или название организации) и указать (при необходимости) свой город.
• Обратите внимание, в примерах объявлений (вышеприведенных) указаны вымышленные имена, фамилии, наименования городов, телефоны. Если вы выбрали для себя такое объявление – не забудьте заменить вышеуказанные наименования на свои.

Образец заявления на ремонт квартиры

Как бы мы не старались, рано или поздно приходит время ремонтировать квартиру. Нужно ли проводить подготовку и брать всё в свои руки или надеяться на коммунальные службы и писать заявление? Давайте разберёмся.

Необходимость заявления на ремонт квартиры зависит в первую очередь от того какой формы собственности ваша квартира.

1. Квартира в приватной собственности. В этом случае, ни о каком косметическом или капитальном ремонте за счёт государства не может быть и речи, если вы не входите в перечень незащищённых слоёв населения, которые имеют право если не на ремонт, то на большие льготы. Второй случай, когда вам может понадобиться образец заявления на ремонт квартиры, это если вы задумали перепланировку. Документа называется заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и подаётся в компетентные органы.
2. Квартира в муниципальной собственности. Капитальный и текущий ремонт обязан делать арендодатель за счёт муниципалитета. Сначала нужно выяснить, когда запланировано время ремонта в вашем доме, для этого посылается запрос. Если в планах вашего дома нет, а жить в нём невозможно, то нужно написать заявление в управление Государственной жилищной инспекции вашей области. Образец заявления на ремонт квартиры вы можете увидеть ниже.

Управление Государственной жилищной инспекции _____________ области

от_______________ (ФИО гражданина )

Адрес:_______________ (индекс, адрес местонахождения гражданина )

Заявление

на бездействие обслуживающей организации

_____________________(указать название обслуживающей организации)

Я, _______________(указать ФИО), проживаю на _______ этаже многоэтажного дома по вышеуказанному адресу. С __________(указать дату) (далее подробно пишите проблему, например: квартиру периодически затапливает, ввиду повреждения кровли дома, вода протекает в комнате по потолку и одной из стен.)

Результатом моих неоднократных обращений в течение нескольких месяцев к обслуживающей организации ________________(указать название), явилось только _____ (указать, что сделала обслуживающая организация: составление акта о протечках и т.д.).

До настоящего времени кровля не отремонтирована и продолжает течь. Я ежемесячно оплачиваю счет за жилье и коммунальные услуги, который включает в себя плату за содержание общего имущества многоквартирного дома и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.

В соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

• исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и системы водоотвода;
• защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли и инженерного оборудования.

В соответствии с предельными сроками устранения неисправностей при выполнении текущего ремонта отдельных частей жилых домов, протечки в отдельных местах кровли должны быть устранены в течение 1 суток, повреждение систем организованного водоотвода – в течение 5 суток.

В соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда текущий ремонт включает в себя работы неотложного характера, в том числе и устранение неисправности стен, фасадов, крыш, чердачных перекрытий.

К перечню работ по техническому обслуживанию общего имущества жилых домов, выполняемых обслуживающей организацией, относится: промазка гребней и свищей в местах протечек кровли.

В соответствии с перечнем работ, относящихся к текущему ремонту общего имущества жилых домов, относится, в том числе и ремонт крыши.

Считаю, что своим бездействием обслуживающая организация — _______________ (указать название) умышленно нарушает мое конституционное право на благоприятную среду обитания, мои жилищные права, ст.23 закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Прошу провести проверку по данному факту, привлечь виновных к административной ответственности в соответствии со ст.7.22 Кодекса об административных правонарушениях и обязать обслуживающую организацию _____________  (указать название) произвести ремонт крыши и восстановительный ремонт в моей квартире в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Приложение:

1.Копия акта обслуживающей организации ______________(указать название) от _____________(указать дату) (если акт был составлен).

С уважением, ___________(подпись) _________________(расшифровка подписи)

« назад

Образец претензия на некачественный ремонт квартиры

Ремонт квартиры в новостройке требует значительных затрат денег, времени и нервов. Не всегда бригада работает добросовестно. Бывает, что хозяину квартиры приходится требовать от строителей исправления дефектов: неровной укладки плитки, просевшего напольного покрытия, небрежно установленных натяжных потолков. Если его не устраивают результаты ремонта, он вправе потребовать возврата денег.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Образец. Претензия по договору подряда

Это же касается и случаев нарушения пунктов договора. Перед тем, как составить претензию, следует знать, какие пункты следует в нем указывать. Претензионное письмо — образец , как оформить, интересует многих граждан. Знание того, как правильно написать претензию, поможет многим в решении актуальных споров без надобности обращения в судебные инстанции. Претензионное письмо, образец которого содержит основные. Подобная форма претензии актуальна для всех видов юридических или физических лиц.

После вышеописанных пунктов, образец претензии в магазин или в другую категорию предприятия содержит подпись и дату заполнения. Документ можно писать от руки или напечатать на компьютере — отдельных условий или строгих правил относительно написания письма не выделено в законодательстве.

Ответим на ваш вопрос за 5 минут! Претензионный порядок описывает досудебное урегулирование спора в арбитражном процессе, куда включены все законодательные нормы и правила ведения переговоров и решения возникших вопросов. Существует широкий перечень условий, при которых возникшие споры должны решать и регулироваться исключительно в судебном порядке пример претензии для всех пунктов будет одинаков.

Направлять претензионное письмо можно в банковское учреждение, страховую компанию, магазин или салон услуг при продаже некачественной продукции или оказании услуг, качество которых не соответствует заявленным нормам. Также актуально оформление претензии к поставщикам, покупателям при невыполнении взятых на себя договором обязательств , туроператорам, подрядчикам. Согласно действующему законодательству, срок рассмотрения претензии строго не описывается в нормах закона.

Четкий срок установлен лишь для относительно некоторых видов отношений замена товара, устранение недостатка и др. Отличия могут быть в различных категориях права имеются в виду причины написания такого письма. Срок ответа на претензию часто устанавливается лично при составлении пунктов договора про оказание услуги или поставку той или иной продукции.

Если этого в документе нет, то существует несколько постановлений, по которым можно ориентироваться относительно временного периода рассмотрения заявлений. Например, ответ на претензию сроки по закону в области перевозок не должен превышать 1 календарный месяц. При составлении подобного письма относительно нарушений условий предоставления услуг связи, ответ может ожидаться также от 1 месяца.

Для некоторых видов договоров установлена норма максимального периода рассмотрения спора в течение 5 дней. Например, срок предъявления претензии относительно плохого качества продукции составляет 14 дней. Именно в это время покупатель имеет право вернуть товар ненадлежащего качества. Такой срок ответа на претензию по закону о защите прав потребителей описан положениях закона о защите прав потребителей.

Кстати, узнайте, как подать жалобу на бездействие судебного пристава исполнителя? Для ответчика обязательным условием является ответ на претензионное письмо. Это необходимо делать в том случае, если даже описанная проблема или спор тут же будут решены.

Претензия, образец которой устанавливает правила ее составления, должна иметь ответ в письменном или электронном виде например, письмом на электронную почту. В случае отсутствия ответа, предъявитель претензии имеет право расценивать это, как нежелание решать спор в добровольном порядке.

При нарушении сроков ответа на претензию, предъявитель имеет право обращения в судебные или другие государственные инстанции. В ответе необходимо описать, что претензия была принята обязательно следует установить дату принятия и описать решение спора.

Также в письме согласовывается сроки решения проблемы например, период возврата некачественного товара или предоставления не оказанных услуг. Дополнительно позволяется в само претензионное письмо или в ответ на него прилагать документальное подтверждение нарушений описанных условий.

Период рассмотрения письма должен соответствовать разумным срокам, описанным выше. Претензия может основываться на пунктах условиях составленного ранее договора. Например, если на руках находится договор про оказание услуг со стороны исполнителя и в нем же описаны сроки исполнения. При нежелании обращения в судебную инстанцию, можно составить данное письмо. Для этого важно знать, как написать претензию, образец которой содержит требуемые пункты. Обратите внимание, что письмо может передаваться получателю несколькими актуальными способами: электронной почтой факсом , передача лично в руки директору, владельцу предприятия, отправка курьером или почтой заказным письмом.

Знание того, как написать письмо или претензию, образец которых содержит всю необходимую информацию, позволит избежать длительных и затратных судебных разбирательств. Для получателя подобные акты должны стать последним предупредительным звеном перед обращением в суд или другие государственные органы например, налоговую службу или общество защиты прав потребителей. Купили квартиру с долгом по кап. Добрый день! Если Вы заплатили за него эту сумму, имеете полное право взыскать в судебном порядке.

Если еще не оплатили, то пусть управляющая компания сама обращается в суд и взыскивает с бывшего собственника. Приобрел гараж, а председатель гаражного кооператива отказывается выписывать пропуск в кооператив. Как написать претензионное письмо? Требования оформления, должно иметь следующие пункты: Полное имя того, кто отправляет данное письмо имеется в виду не только ФИО отправителя, но и юридическое название предприятия, если отправка осуществляется от компании ; Перед тем, как написать претензию в магазин или другое коммерческие заведение, следует узнать ФИО получателя претензии или правильное юридическое название; Адрес получения; Точную опись обстоятельств в хронологическом порядке, которые возникли между двумя лицами физическими или юридическими ; Опись нарушения, которое было обнаружено со стороны отправителя; Описание негативных последствий, которые наступят для отправителя при отсутствии реакции со стороны получателя; Требования пострадавшей стороны; Ссылки на нормы законодательства, которые нарушаются со стороны получателя; Подпись и дата.

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как правильно составить и подать притензию в на страховую компанию альфастрахования? Со дня обращения в страховую компанию прошло 18 дней. Я сделала независимую экспертизу-она конечно насчитала мне намного больше. Как в страховой мне говорят ,что по сроку у меня есть всего 20 дней! Соглашения на выплату или ремот у диллера,я ещё не подписывала. Страховая по истечению 20 дней может сама принять решение на ремонт??

Сначала Вы излагаете обстоятельства нарушения вашего права, ссылаясь на статью Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой вы заключали договор страхования. Далее опишите последствия поведения сотрудников страховой компании, из-за чего причиненный вам ущерб продолжает оставаться невозмещенным, его вид и размер.

Прикладывать к жалобе можно любую обосновывающую документацию, фотографии, копии ранее поданных и проигнорированных жалоб, коллективные обращения страхователей, столкнувшихся с бездействием страховой компании. Здравствуйте, взяли под ремонт квартиру у строительной фирмы , работы идут, все в срок успеваем.

В договоре указали оплату каждую две недели за проделанную работу. Так вот, ситуация следующая, прошло уже больше двух недель , а аванса все еще нет , каждый день кормит завтраками. Что делать в данной ситуации? Претензионное письмо , потом в суд? Да, сначала необходимо направить претензию Заказчику до судебного урегулирования спора.

Если деньги не поступят на счет, Вы имеете право обратиться в суд. Для этого необходимо подать исковое заявление о взыскании задолженности по Договору, неустойки, процентов, убытков если есть , а также морального ущерба. Здание новое, рабочие подрядной организации в ходе проведения работ уронили подвесной потолок на компьютер и повредили его. Подскажите образец? Здравствуйте,купили машину в январе г,в сентябре полетела панель приборов,официалы заменили панель,но видимо что то подключили не так,часы на панели постоянно сбиваются,то есть часы ходят пока машина работает- ездили к официалам уже 4 раза по поводу этого,то они понять не могут,то поняли-но не сделали часы.

Решать вам, исходя из того чего хотите добиться. Претензия оформляется в письменном виде. Законодательство РФ не предусматривает конкретного образца документа. За основу берется форма обычного делового письма, которое содержит:. Это может быть договор, совершение каких-либо действий;. Изложение должно вестись в хронологическом порядке. Здравствуйте, купил кухню, мойка шла в подарок, кухню установили, а мойку не привезли, второй месяц жду.

Куда можно написать претензию? Для начала необходимо направить письменную претензию продавцу. Если продавец не выполнит обязательства, то обратитесь в суд. В суде можно требовать возврат денежных средств, компенсацию за моральный ущерб, неустойку. Приняли решение обшить фасад дома, по устному соглашению отдали деньги продавцу. Часть материалов он привез, остальное — нет. Два месяца прошло, работа не закончена. Сначала говорил, что материал у поставщика закончился и фирма прекратила производить панели для сайдинга.

Потом сообщил, что заказал материал и ждет, пока его привезут. На просьбу дать контакты поставщика ничего внятного не ответил. На связь теперь не выходит и никак не реагирует. На руках у нас имеется товарный чек, написанный от руки и подписанный им, что деньги за материалы им получены в полном объеме. Куда необходимо обратиться, чтобы возместить ущерб и наказать нерадивого продавца? Доказать что либо сейчас уже будет трудно, так как устное соглашение не имеет юридической силы.

Для возмещения ущерба можете обратиться в суд, но для этого необходимо будет предоставить доказательства факта заключения такого рода соглашения. Образец претензионного письма можно найти на нашем сайте. Достаточно подставить свои данные.

Основные пункты документа: на чье имя подается; данные заявителя; наименование документа; суть недовольства, требование со ссылками на законы, подпись заявителя и дата. Писать претензию рекомендуется в 2 экземплярах, на втором сотрудник ЖКХ поставит отметку о принятии. При неисполнении требований копией жалобы можно обратиться в суд.

Образцы претензий есть у нас на сайте, их структура для всех обращений одинакова. Просто необходимо вставить свои данные. Для защиты прав потребителя в претензии можете ссылаться на ст.

Согласно действующему законодательству, каждый хозяин квартиры в доме, который находится на балансе ТСЖ или УК, должен своевременно оплачивать коммунальные услуги. Если в жилье установлены счетчики, то сумма рассчитывается, исходя из объема потребленных услуг. Если счетчиков нет, то плата насчитывается согласно тарифам.

Заявитель приобрела в организации мобильный телефон. На данный телефон распространялась гарантия. В ходе эксплуатации данного телефона были обнаружены неполадки и заявитель вынуждена была обратиться за помощью в сервисный центр. Заявитель обратилась в сервисный центр для удаления неполадок.

Образец написания претензии на некачественный ремонт квартиры

Одним из этапов принуждения к компенсации является досудебная претензия, которая составляется пострадавшей стороной. Если в рамках досудебного разбирательства не удалось достигнуть необходимого результата, вы идете в суд. Помимо экспертизы, мы оказываем юридические услуги полного цикла. Важно, что данная претензия написана собственником с участием наших специалистов в надежде на досудебное урегулирование и не содержит данных о независимой строительной экспертизе. Впоследствии для подачи искового заявления в суд пришлось провести строительную экспертизу, по результатам которой объём исковых требований значительно увеличился.

Претензия в управляющую компанию

Не секрет, как обстоит дело в России с жилищно-коммунальными службами. Течет крыша, прорвало трубу, с горячей водой тоже бывают проблемы. Отвечать на вопросы внятно и понятно коммунальщики, как правило, не хотят. Зато хотят исправно и в срок получать деньги от жильцов.

Это же касается и случаев нарушения пунктов договора.

Договор подряда — распространённый вид гражданско-правовых сделок. Правоотношения, связанные с договором подряда, регулируются главой 37 ГК РФ. При этом ГК РФ предусматривает несколько видов договора подряда. По условиям договора подряда одна сторона обязуется выполнить определённые работы по заказу второй стороны и сдать их результат заказчику, а вторая сторона обязуется принять результаты работы и заплатить за них. Правоотношения, связанные с строительным подрядом, регулируются также:. Вне зависимости от вида договора подряда подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с условиями договора. А заказчик обязан принять результат надлежаще выполненной работы и оплатить его. Претензия отправляется той стороне договора, которая нарушила свои договорные обязательства. В тексте договора необходимо чётко предусмотреть порядок претензионного урегулирования спора, а также порядок одностороннего отказа от выполнения условий договора.

Претензионное письмо: образец претензии, как написать

Как составляется претензия в управляющую компанию? Где взять бланк или образец претензии и как его заполнить? Какими правовыми нормами воспользоваться для большей убедительности?

Ремонт жилого помещения — всегда непростой процесс, особенно если речь идет о наемных рабочих. На сегодняшний день нанять добросовестных и честных работников — большая редкость.

.

Процедура возврата денег за некачественно выполненный ремонт в Владелец квартиры сможет взыскать с ремонтной бригады причиненный ущерб и по условиям которого должен быть выполнен ремонт жилого помещения после залива Претензионное письмо составляется в двух экземплярах.

Как составить жалобу по отоплению в управляющую компанию: образцы документов и инструкции

.

Некачественный ремонт квартиры: что делать, как написать претензию?

.

.

.

.

.

Смета на ремонт квартир под ключ в Москве

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,  ДЕМОНТАЖ
Виды технологических операций ремонта квартир и домов под ключ	Ед. изм.	Цена ₽
Демонтаж напольного покрытия	кв.м.	109
Снятие чернового пола	кв.м.	92
Удаление подпольной засыпки	кв.м.	155
Демонтаж плинтусов	пог.м.	15
Удаление обоев ( краски) со стен	кв.м.	40
Удаление краски (побелки) с потолков	кв.м.	46
Демонтаж светильников и электроточек	шт.	29
Снятие штукатурки или клеевого слоя	кв.м.	109
САНТЕХРАБОТЫ
Демонтаж стояковых труб	шт.	2 300
Установка шаровых вентилей	шт.	184
Монтаж закольцовки	шт.	2 530
Установка радиатора отопления	шт.	5 233 ₽
Устройство стояков (скрытие их в стенах)	шт.	7 763 ₽
МАЛЯРНО-ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
Оштукатуривание стен сухой гипсовой смесью	кв.м.	288
Оштукатуривание потолков  сухой гипсовой смесью	кв.м.	316
Расшивка и заделка рустов	пог.м.	305
Шпатлёвка стен под грунтовку, покраску и оклейку обоев	кв.м.	184
Грунтовка поверхностей глубинной грунтовкой	кв.м.	86
Выравнивание стен составами на основе синтетического агента	кв.м.	224
Шлифовка поверхностей наждаком в 2 прохода	кв.м.	161
Выравнивание потолков составами на основе синтетического агента	кв.м.	282
Шпатлёвка  потолков под покраску	кв.м.	207
Покраска, оклейка стен обоями	кв.м.	86
Покраска потолков	кв.м.	109
Устройство откосов	пог.м.	650
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Устройство гидроизоляции пола	кв.м.	1 110
Засыпка пола мелкой фракцией керамзита и нивелирование	кв.м.	334
Устройство листов ГВЛВ	кв.м.	472
Укладка подложки под ламинат или паркетную доску	кв.м.	86
Сборка ламината	кв.м.	495
Сборка паркетной доски	кв.м.	610
Шпатлёвка паркета	кв.м.	242
Шлифовка паркета (один проход)	кв.м.	132
Устройство плинтусов	кв.м.	196
Покрытие лаком подготовленной поверхности	кв.м.	219
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Сбивка старой плитки	кв.м.	184
Предремонтная подготовка поверхностей	кв.м.	104
Сопряжение внешних углов плиток (стены, пол)	кв.м.	265
Огрунтовка поверхностей глубинной грунтовкой	кв.м.	115
Укладка настенной плитки 25х25; 20х30; 25х35; 30х45	кв.м.	690
Укладка настенной плитки 10х10; 15х15; 20х20; 20х25	кв.м.	920
Укладка бордюрной плитки (стены, пол)	пог.м.	253
Укладка напольной плитки	кв.м.	690
Затирка швов	шт.	69
Укладка декора (стены, пол)	шт.	184
Устройство дверного порога	шт.	690
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж дверей	шт.	288
Установка дверей (коробка, полотно, наличники, замки, ручки)	шт.	6 279
Устройство портов для дверей	шт.	840
Штрабление стен :  (под электропроводку)	пог.м.	1 127
Заделка штраб	пог.м.	150
Слом перегородок (бетон)	кв.м.	1 127
Слом перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит)	кв.м.	564
Устройство стены (кирпич, пеноблок)	кв.м.	1 219
Устройство стены (монтаж каркаса)	кв.м.	75
Устройство стены ГВЛВ, гипсокартон (один слой)	кв.м.	523
Укладка звуко-теплоизоляционного материала	кв.м.	627
Мусор (сбор в мешки)	шт.	50
Погрузка-разгрузка	шт.	69
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Подготовка установочного места под светильники, розетки, выключатели	шт.	299
Монтаж силовых кабелей	пог.м.	52
Монтаж и коммутация электроточки	шт.	512
Установка автоматов и УЗО	шт.	805
Установка электроточки для стиральной машины	шт.	1 438
Установка вытяжного вентилятора	шт.	2 714
Устройство тёплого пола	кв.м.	1 380
Установка датчиков регулировки и диагностики тёплого пола	шт.	748
Диагностика телефонной, телевизионной, электрической цепи	шт.	690
ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
Монтаж AKU-Line, ГВЛВ, гипсокартон (один слой)	кв.м.	523
Устройство ленты типа «Вибростек» по периметру примыкания «ЗИПС»-панелей	п/м	49
Снятие фаски и заделка швов герметиком	п/м	36
Устройство звукоизоляции системой «ЗИПС Вектор»	кв.м.	1232
Устройство пароизоляции из пергамина	кв.м.	136
Монтаж-укладка звуко-теплоизоляционного материала	кв.м.	627

[PDF] ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ РЕМОНТ КВАРТИРЫ

1 1. ОБЪЕМ РАБОТ 1 ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ РЕМОНТ КВАРТИРЫ РЕМОНТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1.1 Подрядчик должен предоставить 10 …

Проект № TM4910-0124 Жилищные услуги Ремонт квартиры

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ РЕМОНТ КВАРТИРЫ РЕМОНТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1. ОБЪЕМ РАБОТ 1.1 Подрядчик должен предоставить 100% необходимых рабочих, услуг, оборудования и материалов для ремонта квартиры.1.2 Ремонт будет в общей сложности 20, чтобы включить комбинацию двух- и четырехкомнатных квартир, чтобы соответствовать существующим единицам. Примечание: во время ремонта апартаменты не будут заселены. В квартирах будет университетская мебель и техника, которые необходимо будет переместить и защитить во время ремонта. ФАЗА I СПАЛЬНИ / КУХНЯ / ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА / ГОСТИНАЯ / ПРИХОЖАЯ / ПРИХОД / СТОЛОВАЯ (2-СПАЛЬНАЯ) Удаление и замена оконных вертикальных жалюзи Герметизация и покраска стен, дверей, дверной плиты, плинтуса, стеллажей, оконных проемов и потолка и текстуру заголовка) (2 слоя) Удаление, подготовка и замена ковра. ФАЗА I ЗОНА И КОМНАТА / ВАННАЯ КОМНАТА (2-КОМНАТНАЯ) Снять и заменить штангу для полотенец Снять и заменить шкафчик для лекарств Снять и заменить столешницу с раковиной из пластика Снять и заменить узел сифона Пластина из АБС-пластика Удаление и замена двойной раковины (2) Раковины Удаление и замена смесителя для раковины в ванной комнате Удаление и замена зеркала Пластинчатое стекло ¼ дюйма (кроме блоков ADA) Удаление и замена молдинга основания бухты Удаление, подготовка и замена винилового напольного покрытия Уплотнение и покраска стен, дверей , Дверная плита, оконный проем и потолок (2 слоя) ФАЗА I КУХНЯ (2-КОМНАТНАЯ) Удаление и замена шкафов (основание, настенные и полноразмерные блоки) Удаление и замена столешницы из пластика Удаление и замена мусора Badger 5 Удаление и замена P -сборка ловушки Пластина из АБС Удалите и замените одиночную раковину на двойную раковину, чтобы она соответствовала кухне на этапе II. Удаление и замена смесителя для кухонной раковины. Удаление и замена молдинга основания бухты. Удаление и сброс диапазона. Удаление газа и сброс в исходное положение. Холодильник. Удаление и замена молдинга основания бухты. Заменить виниловую прокладку напольного покрытия и покрасить стены, двери, дверные плиты, оконные проемы и потолок (2 слоя) ФАЗА I ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА (2-КОМНАТНАЯ) Снятие и замена штанги для полотенец Удалить и заменить комбинацию ванны и душа из стекловолокна

1

Проект # TM4910-0124 Жилищные услуги Ремонт квартиры Удаление и замена Смеситель для высококачественной ванны / душевой кабины (блоки ADA) Снятие и замена штанги для занавески для душа Снятие и замена поручня для инвалидов из нержавеющей стали 1 ½ ”x 48” (блоки ADA) Снятие и замена складки сиденье для инвалидов (блоки ADA) Снимите и замените столешницу Formica (блоки ADA) Снимите и замените молдинг основания бухты Отсоедините и сбросьте унитаз Отсоедините и верните в исходное положение Держатель для туалетной бумаги Снимите, подготовьте nd Заменить виниловую прокладку напольного покрытия и покрасить стены, двери, дверные плиты, оконные проемы и потолок (2 слоя) ФАЗА II СПАЛЬНИ / КОРИДОРЫ / ШКАФЫ (2- И 4-СПАЛЬНЫЕ) Удаление и замена оконных горизонтальных жалюзи Уплотнение и покраска стен, дверей, Дверная плита, плинтус, шкафы, стеллажи для шкафа, оконный проем и потолок (текстура «Попкорн» и «Заголовок») (2 слоя). Отсоединение и сброс регистра нагрева / переменного тока. Регистр заправки и покраски. Удаление, подготовка и замена ковра. ФАЗА II ГОСТИНАЯ / СТОЛОВАЯ ( 2 И 4 СПАЛЬНИ) Удалить и заменить окна Вертикальные жалюзи Уплотнить и покрасить стены, двери, дверную плиту, плинтус, стеллажи, оконные проемы и потолок (текстура попкорна и титров) (2 слоя) Грунтовка и покраска Тепловой регистр Удалить, подготовить и Заменить ковер. ФАЗА II. Уплотнение ПОМЕЩЕНИЯ / ПОМЕЩЕНИЯ и покраска стен, дверей, дверной плиты, плинтуса, стеллажей, оконных проемов и потолка (попкорн и текстуру названия) (2 слоя). Удалить, подготовить и заменить виниловое напольное покрытие. ФАЗА II ВАННАЯ КОМНАТА (2 И 4-Х КОМНАТНЫЕ) Снять и заново поместите штангу для полотенец Удалите и замените медицинский шкаф Снимите и замените дверцу душевой кабины Снимите и замените зеркало Пластинчатое стекло ½ дюйма Снимите и замените туалетный столик Нижние блоки основания Снимите и замените столешницу из искусственного мрамора с подходящей раковиной (две раковины, по одной в каждой умывальнике, в 2 -Спальни.2 раковины в одной стойке в квартирах с 4 спальнями) Снятие и замена смесителя для раковины Удаление и замена P-сифона Пластина из АБС-пластика Удаление и замена смесителя для душа Удаление и замена уплотнителя для душа и окраска стен, дверей, дверной плиты, плинтуса, оконного проема Потолок (2 слоя) Удаление, подготовка и замена винилового покрытия пола ФАЗА II КУХНЯ (2 И 4 СПАЛЬНИ) Удаление и замена шкафов (базовые, настенные и полноразмерные блоки) Удаление и замена столешницы из оникса Удаление и замена Badger 5 Вынос мусора Удаление и Замена P-сифона в сборе АБС-пластик

2

Проект № TM4910-0124 Ремонт квартир Удаление и замена двойной раковины Удаление и замена смесителя для кухонной раковины Удаление и замена трубопровода водоснабжения PEX с фитингом и вешалкой Уплотнение ½ дюйма и окраска стен, Двери, дверная перегородка, оконный проем и потолок (2 слоя) Удаление, подготовка и замена винилового покрытия пола Отсоединение и сброс Посудомоечная машина Удаление и сброс диапазона Газ Удаление и сброс холодильника Отсоединение и сброс диапазона Капюшон 1.3 Подрядчик несет ответственность за перемещение и возвращение на исходное место всей мебели и оборудования (например, духовки, кроватей, холодильника, мебели, письменных столов, туалета и т. Д.), Необходимых для успешного выполнения контракта. Все квартиры готовы к заселению. 1.4 Все работы должны быть расписаны в рабочее время (с 9.00 до 17.00, с понедельника по пятницу) и должны быть одобрены Директором жилищных служб или назначенным лицом. 1.5 Все предложения по торгам должны включать: a. Стоимость квартиры с двумя спальнями на Этапе 1 включает спальню 1, спальню 2, коридор, гостиную, прихожую, столовую, туалетную зону / комнату, кухню и туалетную комнату.Оценка должна включать легкую подготовку на стенах и вешалки для полотенец среднего класса, смесители, аптечки, арматуру и т. Д. B. Стоимость квартиры с двумя спальнями на Этапе 2: спальня 1, спальня 2, коридор, гостиная, столовая, кухня, ванная и туалет. Оценка должна включать легкую подготовку на стенах и вешалки для полотенец среднего класса, смесители, аптечки, арматуру и т. Д. C.

Стоимость квартиры с четырьмя спальнями в Фазе 2 для спальни 1, спальни 2, коридора 1, кладовой / комнаты, спальни 3, спальни 4, коридора 2, гостиной, кладовой с прихожей 2, столовой, ванной комнаты, кухни.Оценка должна включать легкую подготовку на стенах и вешалки для полотенец среднего класса, смесители, аптечки, приспособления и т. Д.

1.6 Подрядчик должен предоставить Директору жилищных служб или уполномоченным лицам образцы напольного покрытия, включая виниловое напольное покрытие, ковровое покрытие. а также молдинги для согласования цвета и перед планированием любых работ. 1.7 Обязательная инспекция площадки подрядчиком перед началом торгов. Любая заявка, представленная без предварительного осмотра объекта, будет считаться недействительной.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Характеристики винила БРЕНД: Armstrong или аналогичный (должен быть предварительно одобрен перед подачей заявки) ТИП: Соединительный виниловый лист Corlon ЦВЕТ: # 88703 Desert Sand РАЗМЕР ЧАСТИ: 6 футов шириной x 12 футов длины ИЗМЕРИТЕЛЬ:. 080 в общей толщине

3

Проект № TM4910-0124 Жилищные услуги Ремонт квартиры .050 в крошке виниловой композиции в слое износа виниловой матрицы Cove Base БРЕНД: Burke или аналогичный (должен быть предварительно одобрен перед торгов) ТИП: Cove Base ЦВЕТ: Серый Синий РАЗМЕР: 2 дюйма в высоту. ИЗМЕРИТЕЛЬ:.125 Технические характеристики ковров БРЕНД: Shaw или аналогичный (должно быть предварительно одобрено перед подачей заявки) ТИП: Цифровой ЦВЕТ: 38485 Беспроводная конструкция: Петлевой метод окрашивания: Датчик раствора: 1/10 3. ПРАВИЛА И КОДЕКСЫ 3.1 Подрядчик несет ответственность за Убедитесь, что все работы соответствуют требованиям производителя к этим материалам, а методы монтажа соответствуют требованиям этих спецификаций, а также всем местным, государственным и федеральным постановлениям / постановлениям / кодексам, относящимся к этому типу работ.

4. КООРДИНАЦИЯ И РАСПИСАНИЕ 4.1. Директор жилищных служб или назначенное им лицо, под руководством которого будут выполняться услуги, должны быть проконсультированы относительно порядка начала и проведения услуг, чтобы не создавать помех или прерывания надлежащему выполнению работы Университета. бизнес. 4.2 Все работы будут выполняться с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Никакого моторизованного оборудования или громкого шума до 10:00. Работа в выходные дни недопустима. 4.3 График работы должен быть составлен таким образом, чтобы обеспечить минимальные неудобства для жителей и персонала ЖКХ.

5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 5.1 Цель и цель этих спецификаций заключается в том, что Подрядчик предоставляет необходимую рабочую силу, услуги, оборудование и материалы для выполнения всех работ в соответствии с этими спецификациями.

4

Проект № TM4910-0124 Жилищные услуги Ремонт квартир 5.2 Планируется встреча с подрядчиком и жилищным фондом после того, как Университет выпустит уведомление о продолжении и до начала обслуживания. 5.3 Используйте квалифицированных рабочих, которые прошли тщательную подготовку и имеют опыт работы в необходимом ремесле и полностью знакомы с указанными требованиями и методами, необходимыми для надлежащего выполнения этой работы.5.4 Перед подачей заявки внимательно изучите все спецификации и изучите существующие условия на площадке. Ответственность за разрешение конфликтов с требованиями кодекса или условиями площадки несет Подрядчик. Таким образом, путем подачи заявки не будет допущена дополнительная оплата за работу, которая не включена в это предложение, из-за отсутствия тщательного осмотра помещения. 5.5 Порядок внесения изменений во все заказы на изменение Подрядчик должен: a. Проанализируйте описанное изменение и его влияние на стоимость и время.б. Получите необходимую информацию и отправьте ее на рассмотрение директору жилищных служб или назначенному лицу. c.

Встретьтесь с директором жилищных служб или назначенным лицом, если потребуется, чтобы объяснить затраты и, когда это уместно, определить другие приемлемые способы достижения желаемой цели.

г. Избегайте такой работы до тех пор, пока не будет получено письменное одобрение, внесение поправок в контракт и уведомление о продолжении, которое будет выпущено отделом закупок / контрактов Университета. е. Подрядчик не должен начинать работу по изменению заказа на основании устного одобрения.5.6 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР ОБЪЕКТА ТРЕБУЕТСЯ от всех подрядчиков, желающих подать тендерное предложение. Любое предложение Подрядчика, представленное без предварительной проверки объекта, будет отклонено.

6. ЗАЩИТА 6.1 Подрядчик несет ответственность за безопасность и хорошее состояние всех материалов и оборудования. 6.2 Подрядчик несет ответственность за замену всех поврежденных или дефектных материалов. 6.3 Подрядчик несет ответственность за соблюдение и соблюдение всех применимых правил техники безопасности, в том числе требуемых владельцем.6.4 Подрядчик несет ответственность за использование и техническое обслуживание подходящих защитных устройств, фонарей и предупреждающих знаков для защиты населения и сотрудников от работы в соответствии с данным разделом. 6.5 Подрядчик несет ответственность за урегулирование, к удовлетворению Университета, всех обвинений, доведенных до сведения Университета и касающихся кражи или повреждения личного имущества резидента Жилищных служб. Чтобы разрешить ситуацию к удовлетворению Университета, Подрядчик должен сотрудничать с персоналом Университета, включая, помимо прочего, Службу общественной безопасности и / или Жилищные службы.

7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 7.1. Важность выполнения данного ремонта безопасным, пунктуальным и качественным образом требует, чтобы работа выполнялась фирмой, которая удовлетворительно предоставила такие работы по номеру

5

Проект № TM4910-0124 Жилищные услуги Квартира Ремонт указанной здесь степени; и который может показать, что под его руководством, работой и контролем имеется достаточное количество сотрудников для своевременного выполнения контракта; и находится на разумном расстоянии от Университета для надлежащего выполнения всех услуг и условий, требуемых в соответствии с данной спецификацией работы.7.2. Выполнять все работы с умом и соответствовать последним минимальным отраслевым стандартам. Финишное обслуживание должно иметь аккуратный вид и быть законченным. Директор жилищных служб или назначенное им лицо является единоличным судьей относительно того, является ли исполнение работником. 7.3 Подрядчик несет ответственность перед Университетом за весь ущерб имуществу Университета, возникший в результате выполнения настоящего контракта. 7.4 Подрядчик должен обеспечить надзор на месте в течение всего времени, пока сотрудники подрядчика находятся на месте для выполнения настоящего контракта.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8.1 Подрядчик несет ответственность за демонтаж и утилизацию всего существующего напольного покрытия, включая виниловое напольное покрытие и ковровые покрытия, а также молдинги. 8.2 Подрядчик несет ответственность за перемещение и возвращение на прежнее место, включая, помимо прочего, всю мебель и приспособления. 8.3 Полы Удаление существующего пола, весь черный пол должен быть очищен от любых посторонних материалов и очищен для обеспечения надлежащего сцепления нового пола. Все этажи перед укладкой отремонтировать и выровнять; подготовка должна соответствовать инструкциям производителя материала или превосходить их.8.5 Все работы должны выполняться на профессиональном уровне Подрядчиком, имеющим действующую лицензию подрядчика. 8.4 Вся установка полов должна выполняться на профессиональном уровне Подрядчиком, имеющим действующую лицензию подрядчика типа C-15. 8.5 Все установки должны выполняться в соответствии со спецификациями производителя. 8.6 Подрядчик несет ответственность за предоставление всех материалов и информации для правильной установки, обслуживания и внешнего вида всех законченных работ. Материалы должны включать, помимо прочего, все ковровые покрытия и винил, клеи, основу бухты, молдинги, компаунды по мере необходимости.8.7 Укладка ковролина будет производиться прямым клеем без прокладки. 8.8 Все швы виниловых полов должны быть сварены термической сваркой в ​​соответствии со спецификациями производителя. 8.9 Все укладки виниловых полов должны иметь одинаковое направление рисунка. 8.7 По завершении укладки напольного покрытия рабочую зону (а) необходимо оставить в чистом состоянии и восстановить ее первоначальный вид.

6

Как спланировать ремонт дома своими руками + таблица бюджета

Ремонт дома своими руками не для слабонервных, но при правильном планировании он может оказаться чрезвычайно полезным.Чтобы сэкономить время, деньги и стресс, когда вы будете готовы к переделке, обязательно спланируйте эти шесть факторов ДО того, как молотки начнут раскачиваться. Кроме того, для начала скачайте нашу бесплатную таблицу стоимости ремонта.

Ремонт дома любого размера — огромная задача. Процесс изнурительный, но результаты переделки могут стоить невероятных усилий!

Планируете ли вы полностью ремонт дома своими руками или нанимаете подрядчиков для работы, вам нужно многое организовать, прежде чем приступить к работе.Вот шесть факторов, которые нужно спланировать заранее, чтобы сделать ремонт дома своими руками максимально гладким!

Определите объем работы и график

Первое, что вам нужно сделать, это оценить масштаб вашей реконструкции. Какие проекты вы собираетесь реализовывать? Это ремонт кухни или полный переворот дома? Оцените размер ремонта, а затем проведите обход каждого помещения. По дороге записывайте все, что нужно сделать в каждой комнате, от ремонта и покраски гипсокартона до обновления электропроводки, светильников и освещения.

Начните со списка своей мечты — всего, что вы могли бы подумать о переделке. Намного легче начать с этого большего списка и уменьшить его, чем планировать небольшой ремонт и добавлять позже. Даже имея идеально составленный список обновлений вашей мечты, вы обязательно найдете что-то новое, что добавить со временем.

После того, как вы узнаете все области, которые вы хотите решить при ремонте дома, вы можете начать составлять приблизительный график для каждого проекта. Сейчас хорошее время подумать, какие задачи нужно выполнить раньше других.Например, если вы делаете полный ремонт, вы узнаете, что сначала выполняется работа с воздуховодами кондиционера, затем с водопроводом и, наконец, с электричеством, в зависимости от размера материалов, умещаемых за стенами.

Теперь, когда вы знаете, чем хотите заниматься, пришло время выяснить, какую часть работы вы будете выполнять самостоятельно, а не нанимать.

Должны ли вы быть вашим собственным генеральным подрядчиком?

Когда вы делаете ремонт, вам нужно будет подумать, хотите ли вы, чтобы генеральный подрядчик (GC) наблюдал и управлял всем, или вы можете выполнять эту роль самостоятельно.Здесь возникают сложности, потому что нанять генерального подрядчика дороже, чем сделать это самостоятельно.

Хороший способ оценить это решение — посмотреть на размер проекта и сколько денег вы в него вкладываете. Для более крупного ремонта дома вам понадобится надзор со стороны генерального директора, если он все еще находится в рамках бюджета.

Генеральный подрядчик — это тот, кто находит остальных субподрядчиков (сантехников, электриков, компании по кондиционированию воздуха, маляров и т. Д.), Составляет их график в соответствии с прогрессом, а также несет ответственность за то, чтобы люди были в курсе. сроки.

Если вы хорошо организованы и у вас гибкий график, то вы сами можете стать «генеральным подрядчиком» вместо того, чтобы нанять кого-то. GC обычно берут 10% дополнительно, чтобы быть руководителем, так что это может быть простой способ сэкономить немного денег.

Даже если вы выполняете проект с генеральным подрядчиком, вы все равно будете передавать работу другим поставщикам или подрядчикам, которые могут не принадлежать той же компании, что и ваш GC. Вот несколько типов подрядчиков, которые могут вам понадобиться:

Совет для профессионалов: Спросите у людей в вашем районе рекомендации относительно подрядчиков, которых они использовали для ремонта дома в прошлом.

Проведите собеседование с подрядчиками и получите расценки

Когда у вас будет список потенциальных подрядчиков, проведите с ними собеседование и получите приблизительные расценки на работу. Если вам не нравится личность подрядчика, не бойтесь двигаться дальше. Это тот, с кем вам придется работать в тесном контакте, и если ваши личности противоречат друг другу, это может стать некрасивым!

Если у вас плохое предчувствие к кому-то, поверьте ему и двигайтесь дальше.

Полезно получить как минимум две цитаты, чтобы увидеть, насколько резкими могут быть различия в ценах от компании к компании.Если после просмотра двух цитат вы обнаружите, что между ними есть большой разрыв, подумайте о получении третьей цитаты, чтобы выяснить, каким может быть медианный стандарт.

Установите бюджет

После того, как у вас есть список дел и приблизительные оценки, приступайте к составлению бюджета. Теперь, если у вас уже установлен бюджет из-за суммы, которую вы сэкономили, это все еще важная часть процесса, так что вы убедитесь, что то, что вы хотите, чтобы делал, соответствует вашему бюджету. Поскольку вы начали со списка своей высшей мечты, не должно быть слишком сложно удалить некоторые вещи, чтобы сделать его более реалистичным и вписывающимся в ваш бюджет.

Убедитесь, что вы включили всего в свой бюджет. Сюда входят гонорары подрядчика, материалы, сборы за осмотр, аренда грузовиков или прицепов для перевозки, аренда инструментов и т. Д.

Полезно сесть и пройти из комнаты в комнату, чтобы записать ВСЕ, что необходимо, включая розетки, крышки выключателей и дверную фурнитуру, вплоть до более крупных предметов, таких как освещение и сантехника. Если вы работаете с подрядчиком, вам нужно полностью понимать, какие материалы они предоставляют.Обычно они несут ответственность за любые строительные материалы, но вы должны убедиться, что понимаете, за что отвечаете, прежде чем составлять бюджет.

Откройте банковский счет для ремонта дома

Независимо от того, накопили ли вы деньги на ремонт, получаете ссуду под залог недвижимости или другие виды финансирования, невероятно полезно иметь специальный счет для ремонта. Таким образом, вам не придется отделять личные транзакции от транзакций по ремонту, когда вы пытаетесь сбалансировать свой бюджет.

Совет для профессионалов: Изучите высокодоходные сберегательные счета, чтобы ваши деньги росли в процессе планирования и выполнения ремонта дома своими руками!

Однако наличие отдельного банковского счета — не повод отказываться от хранения квитанций! Многие обновления ремонта дома можно использовать в качестве налоговых вычетов. Обязательно поговорите со своим бухгалтером о том, какие обновления вашего дома также могут быть налоговыми льготами.

Очистка, очистка и демонстрация

Фаза сноса — это когда реставрация действительно начинает обретать форму.Тщательное планирование перед тем, как начать заниматься свингом, является обязательным! Обязательно поговорите со своим подрядчиком (если применимо), прежде чем начинать, чтобы быть уверенным в том, что должно остаться нетронутым. Уделяйте особое внимание защите полов, стен, осветительных приборов или любых других частей вашей ремонтной зоны, которые не подлежат замене.

Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы очистить и очистить пространство. У вас есть старые кастрюли и сковородки, которые вы бросаете в заднюю часть шкафа и никогда не используете? Шторы в гостиной разваливаются? Найдите время, чтобы избавиться от глазных язв и головных болей, чтобы быть уверенным, что сможете заполнить свое новое пространство только тем, что вам нравится! Если расставание со старым имуществом звучит устрашающе, прочтите это: Как стать счастливее с меньшим.

Да начнется ремонт!

Теперь, когда вы спланировали, внесли в бюджет и заключили контракт хотя бы на часть работы, пора начинать. Хотя могут быть и стрессовые времена, наслаждайтесь процессом, который вы сможете вспомнить в своем недавно отремонтированном помещении!

Шаблон бюджета на бесплатный ремонт дома (март 2021 г.)

You + Sharing This = Мы как лучшие друзья

Бесплатный шаблон бюджета на ремонт дома в Excel или Google Таблицах

Ремонт рождает много интересного.Но волнение может привести к подавлению, и обычно это происходит из-за того, что вы не представляете, каковы будут ваши расходы. Вот где вам понадобится наш шаблон бюджета на ремонт . Это таблица ремонта, которая поможет вам спланировать свои расходы и трудозатраты и правильно начать ремонт дома. Затем это позволит вам отслеживать все, что необходимо сделать, а также фактические расходы, чтобы вы могли видеть, соблюдаете ли вы бюджет.

Как вы планируете ремонт дома?

Планирование ремонта дома состоит из множества этапов.Лучше всего использовать планировщик ремонта дома, потому что есть много разных аспектов, прежде чем вы перейдете к составлению бюджета. У нас есть папка для ремонта дома, которую вы можете купить в нашем магазине.

Первый шаг — продумать нужный внешний вид. Это происходит из-за того, что вы собираете идеи из журнала и Pinterest, чтобы вы знали, какой должна быть комната.

Когда у вас появится представление о том, чего вы хотите, вам нужно будет приступить к планированию этапов. Здесь вам пригодится шаблон бюджета для вашего ремонта.

Вы можете создать бюджет на основе квадратных футов комнаты или использовать общую сумму и разбить ее. Вам решать, как вы подойдете к составлению бюджета для вашего проекта ремонта.

Какие затраты мне нужно учесть в таблице ремонта?

Это отличный вопрос! Планирование проекта ремонта — ключевая часть успешного ремонта. Подобный план проекта обычно состоит из нескольких этапов. Лучше подумать обо всех, прежде чем начать.Возможно, вы сейчас думаете об осветительных приборах, но до этого должно произойти много вещей (например, электрическая проводка для этих светильников).

Необязательно, чтобы все этапы происходили одновременно, но неплохо было бы начать составлять их бюджет, чтобы вы могли решить, что делать и когда.

Этот калькулятор бюджета ремонта — универсальный инструмент для ремонта вашего дома. Это шаблон бюджета ремонта в Google Таблицах (но его можно легко экспортировать как шаблон ремонта дома в Excel).Эта таблица оценки стоимости ремонта дома поможет вам отслеживать свой бюджет, оценки, контакты, сроки выполнения и завершение работы. Наличие всего этого в одной электронной таблице ремонта позволит вам с первого взгляда оценить ваш ремонт.

Это отличная электронная таблица, которая будет отслеживать ваш строительный бюджет. Вода, которую вы организуете для небольшого проекта или большого, — это идеальный инструмент для создания бюджета на ремонт вашего дома.

Работает ли это с большими бюджетами на строительство?

Использование наших шаблонов бюджета на ремонт дома может помочь вам отслеживать все планирование бюджета и расходы в одной полезной таблице.Для более крупных строительных проектов, таких как строительство дома, лучше всего найти программное обеспечение, которое поможет вам, потому что это более сложная задача.

Тем не менее, вы всегда можете добавить дополнительные элементы в контрольный список и отредактировать их. Таблицы сметы затрат на ремонт дома вообще не защищены, поэтому вы можете менять вещи по своему усмотрению. Вы можете отремонтировать весь дом с помощью этой таблицы, просто создайте отдельную комнату для каждой вкладки. Таким образом, вы можете отслеживать такие вещи, как затраты на рабочую силу, бытовую технику и все остальное, что входит в план проекта.

Помогает ли этот шаблон отслеживать мою смету расходов на отдельную комнату?

Да. Этот шаблон бюджета ремонта является основным листом. Вы можете сделать несколько копий для каждой комнаты и отслеживать прогресс всех ваших предметов по мере продвижения. Вы можете использовать его так часто, как хотите, это наша бесплатная таблица Excel для вас.

Вы можете легко отслеживать ремонт своего дома на отдельных листах. Вы можете сделать ремонт своей кухни на одной вкладке, а затем настроить другой лист для ремонта своей ванной комнаты.Таким образом, вы можете контролировать свой бюджет на реконструкцию и оценку затрат для каждой области отдельно.

Он также показывает, выходите ли вы за пределы каждой категории, если вы работаете с ограниченным бюджетом и вам нужно справиться с некоторыми пунктами самостоятельно. Часто, когда вы беретесь за ремонт любого типа, хорошей рентабельной мерой является самостоятельное выполнение простых вещей и найм кого-то, кто сделает то, что вы не можете.

Подойдет ли этот калькулятор бюджета ремонта для всего моего дома?

Да, эта таблица может работать для всего дома.У него есть контрольный список обновления в таблицах Excel или Google, который позволяет отслеживать все. Подойдет для любого ремонта.

Лучше всего это бесплатно.

Пример использования шаблона бюджета на ремонт дома

Когда мы начали ремонт подвала, это было много лет назад. Мы хотели привести подвал в пригодное для использования состояние. Но поскольку у нас были маленькие дети, мы знали, что нам нужно только довести это до определенной фазы, а затем продолжить позже.

Мы во всем потрепались.Собрали каркас, сантехнику, электричество и гипсокартон — все рассчитали, а затем сделали. Зная, что когда мы захотим закончить подвал позже, мы сможем использовать этот лист, чтобы продолжить с того места, где мы остановились.

Несколько лет спустя мы это сделали.

Когда мы возобновили ремонт дома, мы израсходовали свой бюджет и знали, какой этап будет следующим и что нужно сделать.

С этим контрольным списком ремонта было легко работать. Он сохранил все наши расходы на ремонт дома вместе с оценками и информацией о подрядчиках.Мы использовали его от пола до подвесного потолка.

См. Образец бюджета на ремонт дома в действии

Вот видео-обзор нашего шаблона бюджета на ремонт дома.

Доступен ли шаблон бюджета на ремонт дома в Google Таблицах?

Да, этот главный шаблон для нашего бюджета на ремонт дома находится в таблицах Google, так что вы можете получить к нему доступ в любое время.

Бесплатный ли шаблон бюджета на ремонт дома в Excel?

Да, когда мы отправим вам по электронной почте шаблон, он будет в Google Docs, вам просто нужно сделать копию, и вы сможете загрузить ее в Excel.Это очень легко сделать.

Этот шаблон поможет вам разбить затраты на ремонт и проанализировать, что нужно сделать и когда вы это сделаете.

Короче говоря, да, это бесплатный шаблон бюджета строительства, доступный в Excel.

Получите бесплатный шаблон бюджета на ремонт дома

Просто введите адрес электронной почты ниже или щелкните здесь. и мы вышлем вам копию нашего шаблона бюджета на ремонт.

Другие вещи, которые помогут вам с проектом ремонта вашего дома

Вот еще несколько калькуляторов, которые помогут держать ваш проект в нужном русле.

You + Sharing This = Us as Best Friends

Письма о ремонте соседям: 3 реальных примера

Если для воспитания ребенка нужна деревня, то для ремонта квартиры нужно здание. Даже если ваш проект ограничен вашими собственными четырьмя стенами, ваши соседи не могут не вмешаться — независимо от того, страдают ли они от шума сноса или проходят мимо ваших подрядчиков в коридоре.

По этой причине многие профессионалы в области дизайна рекомендуют уведомлять своих соседей — наверху, внизу и по соседству — в письменной форме задолго до начала каких-либо работ.Это немного похоже на то, чтобы предупредить их перед тем, как устроить вечеринку, — это способ отвлечься от плохих чувств и жалоб на шум.

Фрейзер Паттерсон, основатель Bolster (спонсор Brick) — службы, которая связывает жителей Нью-Йорка с нужными архитекторами и подрядчиками, — объясняет это как «обычную вежливость, и она удерживает их на вашей стороне», — говорит он.

По мере того, как работа ведется, полезно «периодически предупреждать их перед началом более крупных работ», — добавляет он. «Никто не любит сюрпризов».

Не все отстают от практики.Некоторые реставраторы рассматривают письменное уведомление как путь к дальнейшим недовольствам, давая жильцам возможность придраться к деталям работы. Вместо этого они предлагают объяснить масштаб проекта лично — подрядчики в его фирме, как правило, делают это, — говорит Паттерсон, — или попросить руководство здания разместить объявление в холле.

Тем не менее, у архитекторов, с которыми мы говорили, часто есть стандартные письма, которые они передают клиентам, и многие кооперативные и многоквартирные дома требуют их в рамках своих соглашений о перестройке зданий.Письмо является «любезностью заранее, чтобы люди могли подготовиться соответствующим образом, учитывая более длительное время ожидания в лифте, шум, который повлияет на детей и сон, или включение или отключение услуг — например, воды, тепла и т. Д.», — говорит Джори Шварц, специалист Дизайнер интерьеров в манхэттенской дизайнерской фирме shprojects.

Тон вашего письма будет зависеть от ваших отношений с соседями: одни поверхностны, другие теплее. «Обретите их сочувствие», — советует Джин Браунхилл Лауэр, основатель и генеральный директор Sweeten, онлайн-сети экспертов по ремонту.«Если есть большая проблема, которую нужно решить, говорите, что это такое». Вы также можете пригласить своих соседей посмотреть готовый продукт, когда он будет готов, — предлагает она.

А вам стоит дать представление о сроках? Конечно, пока вы даете себе пространство для маневра, — говорит Паттерсон.

Для начала составьте краткое послание, прочтите наши примеры из реальной жизни, представленные ниже, и обязательно включите следующее:

• даты начала и окончания задания
• краткое описание выполняемых работ
• заверяет, что подрядчику предписано содержать в чистоте коридоры, избегать работы по вечерам и в выходные дни и в целом сводить к минимуму неудобства.
• извинения за возможные неудобства и благодарность за терпение соседа
• контактная информация в случае возникновения каких-либо проблем.Включите ли вы свой собственный номер телефона и / или адрес электронной почты или посоветуете соседям связаться с супервайзером или менеджером здания — решать вам. На одной должности Дэвид Кац, основатель компании Katz Architecture, работал с двумя «высокопрофессиональными специалистами, у которых не было времени на звонки», и таким образом перенаправлял запросы через руководство (см. Образец письма выше). Но, добавляет он, «при нормальных обстоятельствах нет ничего плохого в том, чтобы дать соседям свой номер телефона на случай чрезвычайной ситуации». А если вы беспокоитесь о том, чтобы вызвать ураган звонков от назойливых людей? «Мы советуем, чтобы в письмах указывались только имена акционеров / владельцев, хотя некоторые люди могут предпочесть указать адрес электронной почты или номер телефона, поскольку соседи могут оставить записку у своей двери или на стойке регистрации / супер», — говорит Шварц. .
• Для более крупных работ может иметь смысл попросить сфотографировать квартиру соседа, чтобы в случае возникновения каких-либо повреждений или претензий о повреждении заранее записать, как это место выглядело, рекомендует юрист по недвижимости К. Джей Бергер. «Они могут сказать что-то вроде:« Мы хотели бы, чтобы наш архитектор сделал несколько фотографий вашей квартиры, чтобы задокументировать ее состояние до того, как будут выполнены какие-либо работы. Мы хотели бы, чтобы XXX позвонил вам, чтобы назначить удобное время ».
• Наконец, уведомляйте своих соседей о любых экологических проблемах, таких как пыль и пары, которые могут возникнуть, чтобы чувствительные соседи могли их избежать, — предлагает Brownhill Lauer.

*** Эта история впервые появилась 30 октября 2014 г. и была обновлена ​​25 июля 2016 г.

Шаблон предложения жилого строительства — Скачать бесплатный образец

PandaDoc

Подготовлено для:

[Client.FirstName] [Client.LastName]

Создал:

[Sender.FirstName] [Sender.LastName]
[Sender.Company]

О [Отправитель.Компания]

Это предложение по жилищному строительству предоставлено:

,,,

ул.,	[Sender.Street]
Эл. Почта	[Sender.Email]
Телефон	[Sender.Phone]
Город, штат, почтовый индекс

[Sender.Company] — лицензированный поставщик услуг по жилищному строительству и реконструкции.Мы специализируемся на строительстве, ремонте и пристройке домов на заказ. Мы полностью лицензированы и связаны, и работаем в области [Sender.City] в течение [Company.YearsInBiz] лет.

Мы гордимся тем, что предлагаем первоклассное качество по разумной цене, и мы поддерживаем предоставляемое нами мастерство. Каждый из наших сотрудников прошел тщательную подготовку в своей области специальности, и мы всегда стремимся вести себя уравновешенно и профессионально.

При выборе [Отправитель.Company] в качестве подрядчика по жилищному строительству вы получаете надежного партнера, преданного делу реализации вашего видения.

Стоимость проекта

В таблице ниже показана наша цена предложения по проекту, описанному в данном предложении по жилищному строительству.

Имя	Цена	КОЛ-ВО	Итого
Трудовые отношения	0,00 руб.	1	0 руб.00
Материалы	0,00 руб.	1	0,00 руб.

Итого	0,00 руб.
Всего	0,00 руб.

Допуск

Изучив это предложение по жилищному строительству, пожалуйста, войдите в поле ниже, чтобы подтвердить свое согласие. Член нашей команды свяжется с вами, чтобы начать планирование проекта и составление контракта.

[Компания-отправитель]

Подпись

ММ / ДД / ГГГГ

[Sender.FirstName] [Sender.LastName]

[Компания-клиент]

Подпись

ММ / ДД / ГГГГ

[Client.FirstName] [Client.LastName]

Руководство владельца квартиры по ремонту — воплощение мечты

Предположим, вы хотите вдохнуть новую жизнь в свою грязную старую кухню, увеличить гостиную или превратить спальню на чердаке в уютный кабинет.Вы должны выбрать профессионала, который сможет лучше всего воплотить эту мечту в реальность, и выбрать правильного профессионала, который может выступать в качестве дизайнера и консультанта в ходе проекта, безусловно, непростая задача. Независимо от того, хотите ли вы заявить о себе в дизайне или просто провести небольшую реорганизацию, вам может потребоваться нанять архитектора или другого профессионала в области дизайна для достижения желаемой цели. Крайне важно, чтобы выбранный вами профессионал с пониманием относился к вашей личности, эстетическим вкусам и бюджетным ограничениям.

Первый шаг — определить масштаб и сложность вашего проекта. Архитектурный дизайн и дизайн интерьера — это трудоемкий процесс. Хотя это может начаться с наброска на обратной стороне конверта, процесс доведения до совершенства — это один из этапов совершенствования. Проект реновации может развиваться в самых разных направлениях. Нанять ли вы архитектора или дизайнера, зависит от масштабов проекта. Например, если вы снимаете стену или изменяете что-либо, связанное с водопроводом, HVAC или общей структурой вашего пространства, необходимо нанять архитектора, чтобы он составил планы и строительную документацию и подал соответствующие документы в ваш кооперативный совет и соответствующие строительные власти.Однако если вы просто приводите в порядок свою кухню или планируете несколько новых встроенных книжных полок в кабинете, архитектурный дизайнер или дизайнер интерьера будет более чем квалифицирован, чтобы помочь вам реализовать ваш проект.

Независимо от масштабов и глубины вашего проекта, помните, что правила строительства различаются от здания к зданию. Некоторые здания являются самоуправляемыми, но в большинстве есть управляющие агенты, которые несут ответственность за соблюдение правил.Совет директоров или комитет правления обычно должен одобрить любой проект, требующий входа рабочих в здание.

В некоторых зданиях нанимается внешний архитектор — за счет заявителя — для рассмотрения предлагаемых ремонтных работ и проверки того, что не предполагается ничего, что могло бы повредить здание, неоправданно потревожить других арендаторов или нарушить строительные нормы и правила. Если ваши планы включают строительство новых стен, снос старых или реконфигурацию сантехники или воздуховодов в вашей квартире, ваш архитектор отправит необходимые документы и чертежи с его подписью и печатью, чтобы гарантировать, что проект построен в соответствии с законом.Если вы измените количество комнат в квартире — например, превратите обеденную нишу в спальню — вам потребуется внести изменения в Свидетельство о заселении здания. Департамент строительства рассмотрит и утвердит ваши планы до выдачи разрешения на строительство подрядчику. По завершении работы сантехник и электрик также подтвердят, что их работа была выполнена в соответствии с нормами. В соответствии с Директивой 14 Департамента строительства архитектор удостоверяет, что остальная часть работы была завершена в соответствии с нормами и поданными планами.

Дизайнерские работы, напротив, немного светлее по бюрократии. В большинстве случаев, если вы хотите внести несколько незначительных изменений в свою квартиру, все, что вам нужно, — это просмотреть Соглашение о перестройке вашего дома и согласовать свой проект с советом вашего дома. После того, как вы получили благословение руководящего органа вашего дома, вы можете следить за тем, чтобы подрядчики имели доступ к вашей квартире и чтобы ответственные люди знали, что там ведутся работы.

Конечно, чем больше информации о своих идеях и ожиданиях вы предоставите всем участвующим сторонам, тем лучше. Предметы, фотографии, материалы и бытовая техника, необходимое количество места для хранения вещей, размер мебели и произведений искусства в помещении, тип освещения, который вы предпочитаете, возраст и количество членов семьи, а также общий образ жизни вашей семьи. все они помогают выбранному вами профессионалу запрограммировать пространство для наилучшей работы.По сравнению с новостройкой или чердаком старые квартиры имеют очевидные ограничения по площади. Окна, несущие стены и колонны, стояки и выемки труб перемещать нельзя. Перед закрытием вашему архитектору потребуется достаточный доступ к квартире, чтобы сделать обмерные чертежи и подтвердить расположение и размер инженерных сетей и элементов конструкции.

После того, как параметры проекта установлены и начнется процесс утверждения, архитектор подготовит Контрактную документацию.Это подробные чертежи с точными размерами и спецификациями материалов и оборудования. Вы будете активно участвовать в выборе осветительных приборов, приборов, сантехники и расположения электрических и коммуникационных розеток, а также отделочных материалов, таких как плитка, краска и пол. Подрядчик сделает свое предложение по Контрактным документам, и они лягут в основу его контракта с вами.

Также важно, чтобы вы дали своему архитектору или дизайнеру хорошее представление о вашем ограничении бюджета, чтобы он мог сказать вам, реалистичен ли ваш список желаний или нет.Не поощряйте своего профессионала создавать то, что вы не можете себе позволить. Если ему придется внести ненужные изменения, это будет пустой тратой времени и денег. Он должен дать вам смету расходов на каждом этапе проектирования, хотя у вас не будет точной цифры, пока не будет завершена строительная документация и не будут поданы заявки. Поговорите со своим менеджером или брокером о видах инвестиций, которые повысят ценность квартира. Ваши действия могут частично зависеть от того, как долго вы собираетесь там жить.

Архитекторы и другие профессионалы в области дизайна взимают плату за свои услуги различными способами: в виде процента от стоимости строительства, на почасовой основе, в виде единовременной выплаты или комбинации этих методов, в зависимости от обстоятельств. Типичный проект ремонта может стоить от 1000 до десятков тысяч долларов. Стоимость не обязательно пропорциональна размеру работы; даже небольшая работа может оказаться более затратной с точки зрения времени профессионала, если вам нужно много нестандартных установок.Важно определить объем работ и услуги, которые вам нужны, и убедиться, что предложения ясны. Также важно помнить, что архитектурные услуги не облагаются налогом, но услуги по дизайну интерьера облагаются налогом с продаж штата Нью-Йорк в размере 4,25 процента. Это означает, что если ваш архитектор также выполняет дизайн для вас, чисто дизайнерская часть его работы для вас будет облагаться налогом.

Если все это кажется запутанным, может быть утешением знать, что Американский институт архитекторов (AIA) публикует стандартную форму контракта между владельцем и архитектором, в которой изложены ожидания обеих сторон.Их можно редактировать в соответствии с вашими требованиями. Для небольших работ многие архитекторы просто пишут письмо-соглашение об условиях их услуг и гонорарах. Поскольку работы выполняются заранее, архитекторы обычно требуют выплаты гонорара при подписании соглашения, который затем зачисляется на ваш окончательный платеж.

Ваш архитектор или дизайнер должен вовлечь вас в процесс ремонта / строительства, представив вам на рассмотрение альтернативные схематические проекты.Они могут представить вам трехмерные эскизы или модели в зависимости от сложности дизайна. К тому времени, когда дизайн будет завершен, вы должны иметь хорошее представление о том, чего ожидать. Если у вас есть сомнения по поводу некоторых аспектов дизайна, не ждите, чтобы их озвучить. Помните, что нанятый вами профессионал хочет, чтобы проект был успешным, так же как и вы.

Выбор подрядчика — еще одно важное решение, требующее особого внимания.Даже самые продуманные планы могут рухнуть в руках некомпетентного или небрежного подрядчика. Ваш наемный профессионал может порекомендовать людей, с которыми он работал, или вы можете попросить совета у друзей, которые недавно участвовали в строительных проектах. И спросите у руководителя вашего здания имена подрядчиков, которые успешно провели ремонт в здании. Если вы уже знаете подрядчика, которому доверяете, и хотите договориться о цене, пригласите его в начале проекта, чтобы он мог проконсультировать вас и вашего архитектора по строительным вопросам на этапе проектирования.

Если ваш проект представляет собой частичное строительство, частичное проектирование, вы можете оказаться вместе с архитектором и дизайнером, работающим над воплощением вашего видения. Чтобы избежать конфликта, если какой-либо этап проекта попадет в сферу компетенции как профессионалов, так и задачи и ожидания должны быть четко определены с самого начала.

Если вы подаете заявку на вакансию, ваш архитектор должен помочь вам проанализировать заявки, чтобы вы могли сравнить стоимость каждой категории работ.Часто участник с низкой ценой — не лучший выбор — он может дорого обойтись с точки зрения разочарования и потери времени. Проведите собеседование с наиболее подходящими кандидатами на сайте вакансий. Ознакомьтесь с отзывами подрядчиков. Скептически относитесь к их расписанию. Настаивайте на том, чтобы у них всегда был квалифицированный прораб. Убедитесь, что они не слишком заняты и будут готовы выполнить вашу работу, когда вы будете готовы. Представьте выбранного подрядчика своему руководителю, чтобы ознакомиться со строительными нормами.

Во время строительства архитектор или дизайнер несет ответственность за наблюдение за ходом работ, что потребует частых посещений объекта, чтобы ответить на вопросы и убедиться, что работа идет в соответствии с планами и замыслом проекта.Подрядчик несет ответственность за планирование работ, координацию торгов и доставку материалов. Вы неизбежно захотите внести несколько изменений по мере выполнения работы, но помните, что слишком много изменений замедлит строительство и увеличит стоимость проекта. Ваш архитектор должен просмотреть платежные требования подрядчика, прежде чем платить им, чтобы убедиться, что работа, за которую он выставляет вам счет, была сделана правильно и что до конца работы удерживается адекватная сумма, чтобы подрядчик выполнил свою работу.Когда работа в основном завершена, вам следует провести осмотр с архитектором и подрядчиком и составить «окончательный список» всех невыполненных задач, которые необходимо выполнить, а также любую работу, которая, по вашему мнению, не соответствует стандартам и требует ремонта или исправления.

Ужасных историй о процессе ремонта предостаточно, но вы не обязаны их переживать. Реконфигурация вашего личного пространства может быть очень позитивным опытом, если вы нанимаете правильных людей и планируете заранее.Часто разочарование владельцев возникает из-за простых задержек, которых иногда невозможно избежать — некоторые материалы могут быть недоступны, или председатель правления может быть в отпуске, когда вы хотите, чтобы он подписал ваше заявление в Департамент строительства. Тем не менее, пыль и шум утихнут, и, оглядываясь назад на фотографии «до», вы быстро забудете и простите хлопоты, связанные с ремонтом, и будете наслаждаться пространством своей мечты на долгие годы вперед.

Саймон Р.Торесен — партнер манхэттенской архитектурной фирмы Thoresen & Linard.

Архивы по ремонту квартир в Нью-Йорке — Подрядчик по ремонту квартир в Нью-Йорке

Когда дело доходит до проекта ремонта квартиры в Нью-Йорке, перспектива потратить тысячи долларов может быть устрашающей, особенно если проект выходит не совсем так, как вы хотели. Реальность такова, что в большинстве случаев проект реконструкции квартиры неизбежно будет иметь проблемы, если надлежащее планирование не будет выполнено заранее, и вы не учитываете потенциальные неудачи, которые могут произойти во время масштабного проекта.Так что помните о некоторых из этих ошибок, которые можно предотвратить, и они сэкономят вам кучу денег, если вы обнаружите или предвидите их на ранней стадии, уменьшив потенциальный наихудший сценарий.

1) Попытка ускорить этап проектирования

Возможно, одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются люди, — это нетерпеливость на этапе проектирования ремонта квартиры. Процесс проектирования имеет решающее значение, потому что подрядчику и его команде необходимо получить надлежащую техническую информацию о существующем проекте и наметить шаги к предлагаемому проекту.Хотя понимание того, что показано на чертеже, не критично, важно работать с вашим подрядчиком, чтобы его предположения в существующей и предлагаемой проектной схеме были правильными.

Например, если домовладелец знает, где существующие провода и трубы находятся в скрытой области из предыдущего строительного проекта по реконструкции ванной комнаты или кухни, важно работать с вашим подрядчиком, чтобы исключить любые предположения, которые он мог бы иметь, если у вас есть лучшая информация, чтобы предоставить ему.Другой пример: вы скажете дизайнеру, что хотите новую планировку для ремонта кухни, убедитесь, что вы задаете достаточно вопросов о предлагаемых размерах и понимаете все возможные недостатки дизайна. Просто найдите время, чтобы задать много вопросов и изучить детали проекта, чтобы скрыть любые ошибки или опасения до того, как какая-либо работа будет выполнена, что сэкономит много времени и денег.

2) Пытаться сделать часть проекта самостоятельно

Часто, когда подрядчик назначает домовладельцу цену за проект реконструкции квартиры в Нью-Йорке, ценник может напугать людей, заставив поверить в то, что они смогут выполнить часть проекта самостоятельно.Хотя некоторые люди могут быть достаточно квалифицированными для этого, к сожалению, большинство людей могут поставить себе более серьезные проблемы, работая бок о бок с профессиональным подрядчиком. Самая большая причина этого в том, что люди пытаются выполнить задачи преждевременно или выполняют задачу, не понимая рабочего процесса подрядчика.

Важно, чтобы, если вы все же решили выполнить некоторые части проекта самостоятельно, раскрыли подрядчику, что вы планируете делать, и согласовали сроки. Убедитесь, что вы не прерываете график подрядчика, и убедитесь, что у подрядчика есть навыки для выполнения работы, которую вы намереваетесь.В качестве альтернативы, если установлено, что вы можете что-то сделать после того, как работа подрядчика будет завершена, например, покраска или отделочные работы, тогда просто сообщите подрядчику, что ему не нужно будет выполнять завершающие части проекта. Что еще более важно, если у вас нет опыта или вы не уверены в своей способности выполнять работу, не рискуйте испортить результат и вкладывайтесь в то, чтобы профессионально справился с работой.

3) Не нанимать конструкторско-строительную фирму

Если реконструкция вашей квартиры — это рутинная работа, важно подумать о профессиональной помощи при составлении плана дизайна для вашего проекта.Реальность такова, что многие из этих крупных проектов имеют множество рабочих частей, которые требуют составления полного набора проектных планов для использования подрядчиком. Поэтому важно иметь набор проектных планов, понятных подрядчику.

Легкий шаг к обеспечению плавного перехода от проектирования к строительству — это привлечь конструкторско-строительную фирму, которая выполнит весь проект за вас. Фирма, занимающаяся проектированием и строительством, соберет группу дизайнеров и подрядчиков в одну команду, чтобы вместе они могли собрать надлежащую управленческую команду для передачи видения и реальности.Дизайнеры сначала будут работать с вами, чтобы понять существующее пространство и размеры вашей собственности, а затем убедиться, что они отражают вашу визуальную мечту. Оттуда они могут взять ваше видение и преобразовать его в проекты, которые, как они знают, могут понять их подрядчики, что в конечном итоге сведет к минимуму любую путаницу между мечтой клиента и конечным продуктом.

4) Проживание в квартире на время ремонта

Хотя в некоторых случаях избежать этого невозможно, подрядчик предложит сэкономить время и деньги, выселив себя из квартиры во время капитального ремонта.В случае простых работ, таких как ремонт ванной комнаты или ремонт кухни, обычно можно найти обходной путь, если есть несколько ванных комнат или импровизированное кухонное пространство, которое может вас обойти на время. Но если квартира нуждается в полной кишке, вы можете потерять время и деньги, попросив подрядчиков провести реконструкцию.

Когда подрядчик проводит крупномасштабный ремонт, в его интересах составлять график рабочих процессов по задачам, а не по комнатам. Это особенно важно, когда они должны передать часть своей работы другим подрядчикам, которые могут быть экспертами.Примером может быть тот, кто укладывает плитку и ему нужно выложить плиткой кухню и все ванные комнаты в квартире. Если бы квартира была пуста, подрядчик мог бы пригласить специалиста по кафелю, чтобы сразу вырубить всю работу. Они могут сэкономить затраты на рабочую силу, настроив все один раз, и сэкономить время проекта, поскольку им не нужно планировать открытия, чтобы приходить на место несколько раз.

5) Как сообщить подрядчику, что делать

Еще одна причина, по которой подрядчики предпочитают не работать с арендаторами, проживающими в жилом помещении во время проекта, — это опасения, что они могут постоянно разговаривать через их плечи с микроменеджером проекта.Фактически, из всего того, что подрядчикам не нравится в их работе, это, пожалуй, их самая большая раздражение. Когда вы нанимаете подрядчика, это приходит с пониманием того, что он может выполнять свою работу так, как ее изображает заказчик через планы дизайна и видение. Им нужны отзывы клиентов только тогда, когда они действительно нужны, например, если они не уверены в чем-то на чертеже или если они столкнулись с проблемой и им необходимо рассмотреть альтернативное решение.

Примером этого может быть, если они пытаются красить стену.Обычно перед нанесением последнего слоя необходимо срезать углы и нанести грунтовку. Не идите к подрядчику во время покраски интерьера и не говорите, что вы этого не чувствуете или вам не нравится цвет. Или, если они пытаются выложить плитку в углу и решили укладываться в углы определенным образом, примите то, как они это делают, потому что могут возникнуть проблемы, которых вы не осознаете. Очень важно, чтобы все, что вы хотите сообщить подрядчику, вы обращаетесь на этапе проектирования, чтобы они могли планировать соответственно, а не на лету.

6) Неправильная помощь для работы

Часто клиенты нанимают кого-то на работу по эмоциональным причинам, независимо от того, знают ли они подрядчика лично, или просто хотят, чтобы кто-то, недостаточно квалифицированный для работы, в любом случае мог это сделать. Хотя всегда приятно верить в то, что люди, которых вы знаете, могут выполнять свою работу, это не обязательно означает, что они выпустят лучший продукт. Даже если они предложат вам действительно хорошую цену, крупные вложения даже в низкую стоимость могут потребовать идеального готового продукта, которого вы, возможно, не получите, если привлечете не того человека.

Всегда учитывайте опыт человека и образец работы. Если у вас есть хороший друг или хорошая история с кем-то, кто специализируется на облицовке плиткой, не нанимайте их для ремонта интерьера. Если вы рассматриваете структурные изменения в здании, наем человека, который обычно работает за пределами Нью-Йорка, может быть не самым квалифицированным, поскольку он может не иметь опыта работы со старой инфраструктурой, существующей в этом районе, или требуемых строительных норм Нью-Йорка. . В глубине души вам нужен хороший продукт по разумной цене, даже если это означает идти против людей, которых вы знаете, которые думают, что всегда могут рассчитывать на вас в бизнесе.

Заключение

В целом, вы хотите, чтобы ваша квартира в Нью-Йорке вызывала восхищение, но на самом деле для этого требуются большие деньги.

No related posts.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт

Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.